Договор подряда на пошив швейных изделий: Договор пошива | Портал легкой промышленности «Пошив.рус»

Договор пошива | Портал легкой промышленности «Пошив.рус»

Настоящий договор подряда заключен между сторонами-участниками, указанными ниже, состоит из: договора на 4 (четырех) пронумерованных страницах, Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах: по 1 (одному) для каждой из Сторон Договора, причем все экземпляры имеют равную юридическую силу.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Симонова Руслана Алексеевича действующего (-ей) на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, действующая на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора и общие условия

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика пошив изделий, далее «Работа», указанную в пункте 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работу, описанную в пункте 5 Приложений к настоящему Договору, являющегося Техническим Заданием.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Срок выполнения Работы указан в пункте 4 Приложений к настоящему Договору. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством, из своих материалов, своими силами и средствами, согласно Приложениям  к настоящему .

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 1.4. настоящего Договора.

2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.

2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работы до ее приемки Заказчиком.

2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности Работы либо создают невозможность завершения Работы в срок.

2.1.6. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в разделе 3 настоящего Договора цену, Подрядчик имеет право на удержание результата Работы.

2.2.2. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.3. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель имеет право по своему усмотрению заключать сделки с третьими лицами. При этом Исполнитель несет полную, в том числе и имущественную, ответственность за качество и своевременность услуг таких третьих лиц перед Заказчиком.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в пункте 1. 4. настоящего Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступления от Договора, ухудшающего результат Работы, или иных недостатков в Работе – немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Произвести окончательную оплату Работ по стоимости, указанной в разделе 3 настоящего Договора, в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.3.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

2.4. При условии использования эскизов Подрядчика, не передавать интеллектуальную собственность и графические материалы Подрядчика третьим лицам.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена, срок и порядок оплаты Работы указаны в Приложениях к настоящему Договору.

3.2. Оплата Работы, согласно Приложениям к настоящему Договору, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком.

3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

3.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4. Сдача-приемка Работы

4.1.  Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта выполненных работ, накладной на передачу Исполнителем Заказчику готовых изделий.

4.3. Претензии по скрытым недостаткам готовых швейных изделий принимаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ, накладной.

4.5. Требования, связанные с явными недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком только при приемке готовой продукции.

5. Ответственность Сторон

5.1.  Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени из расчета 0,1 процент от суммы Договора за каждый рабочий день просрочки, но суммарно не более 15%.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, в том числе графических (эскизы, макеты логотипов и пр.), а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Исполнителю причиненные убытки.

5.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работы, указанного в п.  3.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 процентов от суммы Договора за каждый рабочий день просрочки, но суммарно не более 15%

5.6. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать изделия по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.

5.7. Срок устранения недостатков Работ – не менее 10 рабочих дней с даты предъявления официальной претензии Заказчика в письменной форме на официальном бланке организации. Срок устранения недостатков может быть увеличен по взаимному согласию Сторон.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими положениями о порядке разрешения споров между Сторонами (юридическими лицами) — участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

7. Защита интересов Сторон

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

8. Изменение и/или дополнение Договора

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

9. Продление срока действия (пролонгация) Договора

9.1. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего Договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) Договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору Сторон Договора) на тех же или иных, определенных Сторонами, условиях.

10. Возможность и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

10. 3. Договор может быть расторгнут его Сторонами (по взаимному письменному согласию) или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между его Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.

10.4. Договор не может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке только по причине нарушения срока сдачи-приемки Работ.

11. Действие Договора во времени

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

11.2. Настоящий Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

11.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему.

12. Юридические адреса Сторон

12.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 3-дневный срок уведомить об этом друг друга.

12.2. Реквизиты Сторон:

Заказчик (полное наименование)	Подрядчик (полное наименование)
(Фамилия, И.О.)______________ ———————————- (Заказчик) _________________ 27 июля 2017 М.П.	(Фамилия, И.О.) _______________ ——————————— (Подрядчик) _________________ 27 июля 2017 М.П.

Договор подряда —  Скачать

Приложение к Договору подряда —   Скачать

 

ЗАКАЗЧИК И ПОДРЯДЧИК – КАК ИЗБЕЖАТЬ ВРАЖДЫ

Размещение заказов на пошив одежды на сторонних производствах, это общемировая практика. Чтобы работа была успешной необходимо правильно выбрать производство и выстроить долгосрочные взаимовыгодные отношения со своим подрядчиком.

Аудит производства будущего исполнителя необходим. Но провести реальный аудит, под силу только профессионалу – технологу. В противном случае аудит превратиться в осмотр помещения со швейными машинами.

Основой долгосрочных отношений между заказчиком и исполнителем является договор, заключенный между ними. В Российской практике, как правило, в этих договорах очень подробно прописаны обязанности исполнителя, а заказчик обязан, по договору, разместить заказ, предоставить ткань и конфекцион, и оплатить. Оплатить выполненный заказ. Это не верно, по своей сути. Необходимо очень подробно прописывать в договорах все обязанности заказчика, а их не мало.

Зона ответственности ЗАКАЗЧИКА. Эта зона ответственности имеет определенные даты или сроки. За срыв этих сроков – ШТРАФ. Примерная трактовка пунктов договора.

1. Срок начало работы по договору. Предоставление образца или технического рисунка, а также материала и фурнитуры для изготовления образца.
2. Срок по утверждению образца.
3. Изменение ТЗ, после получения образца стоит денег. То есть – ШТРАФ.
4. Срок внесения предоплаты.
5. Срок завоза материала и конфекциона для изготовления партии.
6. Заказчик несет ответственность за количество материалов и фурнитуры для изготовления партии. Если он ошибся в расчетах – ШТРАФ.
7. Заказчик несет ответственность за качество предоставляемых материалов и фурнитуры. Если обнаруженный подрядчиком брак мешает подрядчику вписываться в установленные нормы времени, за это должен платить заказчик. То есть – ШТРАФ.
8. Срок предоставления материалов для упаковки готовых изделий.
9. Срок приема изделий на территории подрядчика. При нарушении – штраф.
10. Срок оплаты готового заказа. При нарушении, начислить пени
11.  Срок вывоза готовой продукции. При нарушении – штраф.

И еще один пункт, возможно самый главный, а в некоторых случаях, он может быть единственным. – Любые действия заказчика, повлекшие за собой остановку рабочего процесса по изготовлению изделия, позволяют подрядчику, остановить отшив и выпуск изделий на неопределенный срок.

И не надо составлять огромные многостраничные договора. Достаточно договора на двух листах формата А4, где будут указаны предмет договора и сроки оплаты. Все остальные особые условия проще оговаривать в доп. Соглашениях к этому договору.

И надо помнить, что договор вас не защитит от недобросовестных действий ни одной и сторон. Договор помогает вам вести конструктивный диалог в процессе выполнения заказа.

Защиту ваших интересов сможет осуществить только Арбитражный суд. Но там, где начинается суд, заканчивается бизнес.

Взаимоотношения между заказчиком и исполнителем должны приносить удовлетворение обоим сторонам. Любой конфликт между сторонами, ведет вас к прекращению отношений между сторонами и новым поискам партнеров.

Один из самых основных пунктов договора, приводящий к конфликтам сторон, это качество поставляемой ткани. Необходимо этот вопрос отрегулировать до начала выполнения работ. Большое количество брака в ткани может привести к удорожанию кроя и пошива. А цена пошива, это ключевой пункт договора.

Еще до момента приема готовой продукции необходимо обговорить и прописать в договоре, критерии качества принимаемых изделий. Если не будет четких критериев, то конфликт неизбежен.

Так же важно договориться о возможном проценте брака в отшитой партии. 1 – 3 – 5%, это на ваше усмотрение. Но эти условия необходимо прописывать в договоре.

Какой бы хороший договор у вас не был, какие бы грамотные юристы его, не составляли, основы долгосрочного сотрудничества закладываются в личных переговорах. Если они прошли успешно, и вы смогли достичь взаимопонимание с другой стороной, то договор это только подтвердит. Если договорится сразу не получилось, то не стоит и начинать. Бизнес «делают» за столом переговоров, а не в судах.

Использованы цитаты выступления Сергея Промохова – эксперт в области швейного производства, основатель портала для профессионалов швейной отрасли ProCapitalist. ru

До новых встреч на выставке тканей Textile Salon!
Для посещения мероприятий деловой программы и экспозиции выставки получите электронный билет: https://textile-salon.ru/ticket/

 

 

 

 

Шаблон договора с швеей: Заполните и подпишите онлайн

Шаблон договора с швеей: Заполните и подпишите онлайн | докхаб

• Дом
• Библиотека форм
• org/ListItem»> Образец договора на пошив

Получить форму

4 из 5

59 голосов

DocHub Отзывы

44 отзыва

DocHub Отзывы

23 оценки

15 005

10 000 000+

303

100 000+ пользователей

Вот как это работает

01. Отредактируйте формат соглашения с швеей онлайн

Введите текст, добавьте изображения, затемните конфиденциальные данные, добавьте комментарии, выделение и многое другое.

02. Подпишите в несколько кликов

Нарисуйте свою подпись, введите ее, загрузите изображение или используйте мобильное устройство в качестве панели для подписи.

03. Поделитесь своей формой с другими

Отправьте шаблон договора швеи по электронной почте, по ссылке или факсу. Вы также можете скачать его, экспортировать или распечатать.

Самый быстрый способ отредактировать Образец контракта на адаптацию онлайн

9.5

Простота настройки

Рейтинги пользователей DocHub на G2

9.0

Простота использования

Рейтинги пользователей DocHub на G2

Dochub — это лучший редактор для обновления ваших документов в Интернете. Следуйте этой простой инструкции, чтобы бесплатно редактировать Образец договора на пошив одежды в формате PDF онлайн:

1. Зарегистрируйтесь и войдите в систему . Зарегистрируйте бесплатную учетную запись, установите надежный пароль и продолжите проверку электронной почты, чтобы начать работу со своими формами.
2. Добавить документ . Нажмите Новый документ и выберите вариант импорта формы: добавьте Образец договора на пошив с вашего устройства, из облака или по защищенной ссылке.
3. Внесите изменения в образец . Воспользуйтесь инструментами верхней и левой панели, чтобы отредактировать Образец договора на пошив одежды. Вставляйте и настраивайте текст, изображения и заполняемые поля, скрывайте ненужные детали, выделяйте важные и оставляйте комментарии к своим обновлениям.
4. Оформите документы . Отправьте форму другим людям по электронной почте, создайте ссылку для более быстрого обмена документами, экспортируйте образец в облако или сохраните его на своем устройстве в текущей версии или с добавленным контрольным журналом .

Узнайте обо всех преимуществах нашего редактора уже сегодня!

будьте готовы получить больше

Заполните эту форму за 5 минут или меньше

Форма договора с портными

Шаблон договора на производство одежды условия ателье по пошиву одежды контракты на одежду политика швеи модный контракт соглашение о переодевании невесты контракт швеи Образец договора на пошив как составить договор на швею образец договора на швейные услуги образец договора на пошив контракт на переделку одежды

Трудовой договор швеи образец

Попробуйте другие инструменты PDF

Если вы считаете, что эту страницу следует удалить, следуйте нашей процедуре удаления DMCA здесь

© 2023 ООО «ДокХаб»

Образец контракта – Palouse Dress Company

При заказе платья Palouse Dress Company вам будет предоставлен трудовой договор, который вы должны прочитать и подписать. Контракт будет напоминать текст ниже, но может быть изменен в зависимости от каждого отдельного заказа.

 

 

Соглашение портнихи и клиента

  СОГЛАШЕНИЕ даты от _________________ между ____________________________, именуемые КЛИЕНТ , и 900 58 Piper Phillips , именуемый Швейная мастерская .

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ПОСКОЛЬКУ ШКАТКА соглашается предоставить определенные услуги КЛИЕНТУ , а КЛИЕНТ соглашается компенсировать ШКУРКУ за все это на условиях и в соответствии с условиями, изложенными ниже;

ТЕПЕРЬ, ПОЭТОМУ, принимая во внимание предпосылки и договоренности и условия, изложенные ниже, КЛИЕНТ и ПОШИВКА соглашаются о нижеследующем:

 

• КЛИЕНТ по настоящему контракту ШКАТЕР на проектирование, разработку и изготовление платья для КЛИЕНТА
• КЛИЕНТ должен в разумных пределах сотрудничать с ПОШИВКОЙ при подготовке одежды.
• ПОШИВКА должен доставить указанное платье КЛИЕНТУ через приоритетную почту почтового отделения США за счет КЛИЕНТА .
• КЛИЕНТ соглашается заплатить Швейнице в размере $_____________. Если материалы превышают 10 долларов США за ярд ткани или КЛИЕНТ запрашивает специальные материалы, которые не были в бюджете, тогда КЛИЕНТ соглашается оплатить разницу в стоимости через PAYPAL.
• ПОШИВКА приступит к работе после получения оплаты и будет предоставлять регулярные обновления КЛИЕНТ , чтобы установить открытые и совместные рабочие отношения.
• Проект будет продвигаться вперед по мере того, как КЛИЕНТ обеспечивает правильные измерения, выбор ткани и своевременно назначает ПРОЕКТ ВИДЕОЧАТ.
• DRESSMAKER будет публиковать фотографии процесса производства платьев BESPOKE HEIRLOOM в социальных сетях, таких как INSTAGRAM, TIKTOK и FACEBOOK, под именами PALOUSEDRESSCO, PALOUSE DRESS COMPANY и PALOUSE DRESS CO. Другие платья могут быть опубликованы с фотографиями, но не так распространены.
• Если у КЛИЕНТА есть какие-либо опасения по поводу продвижения платья, они должны немедленно связаться с Швейником либо по электронной почте, либо в прямом сообщении IG.
• КЛИЕНТ соглашается с тем, что КОРОТНИЦА создает одежду ручной работы на заказ, поэтому она, вероятно, имеет детали конструкции, которые придают ей очарование и характер, что естественно для любого неиндустриального ремесла. Запросы на «исправление» или «редактирование» этих деталей не будут рассматриваться.
• ПОСТАВЩИК оставляет за собой право фотографировать и делиться фотографиями платья на вешалке, форме или модели во время и после постройки для деловых целей.
• КОСТЮМ предоставит КЛИЕНТУ «ПРОЕКТ» лифа, созданный по уникальным меркам КЛИЕНТА . Этот предмет одежды НЕ ДОЛЖЕН быть скопирован и ДОЛЖЕН быть возвращен в КОСТЮМ после видеочата по подгонке. Выкройка МАКЕТА и все выкройки, ведущие к финальному платью, включая его, являются интеллектуальной собственностью компании Palouse Dress Company и ни в коем случае не могут быть скопированы или перераспределены. ПОШИВКА оплатит приоритетную пересылку в одну сторону, если КЛИЕНТ проживает в США. Любые дополнительные расходы оплачиваются КЛИЕНТОМ . Если КЛИЕНТ решает отказаться от процесса макета, ШКАТЕР не несет ответственности за окончательную подгонку изделия.
• В течение всего срока действия контракта КЛИЕНТ и ШКАТЕР будут общаться по электронной почте и/или в личных сообщениях IG, а КЛИЕНТ должен РЕГУЛЯРНО проверять почтовый ящик в случае 9.0058 Швейная мастерская требуется информация для разработки дизайна, приобретения материалов, изготовления и т. д.
• Если окончательная посадка платья не совпадает с посадкой на макете, а размеры КЛИЕНТА не изменились, ПОРТЕЛЬ устранит эти проблемы. КЛИЕНТ отправит платье обратно в ШИФРОВУ . Модель DRESSMAKER исправит эти проблемы и вернет платье по почте.
• ПОШИВКА оставляет за собой право поручить строительные работы швее компании Palouse dress Company, если КЛИЕНТ заказал платье FERN, GWENIVERE ИЛИ BUILD-A-DRESS.
• Все платья BESPOKE HEIRLOOM будут полностью собраны КОСТЮМОМ .
• Временные рамки различаются, однако КОСТЮМ будет работать своевременно, по запросу предоставит общие сроки и обновит статус.
• DRESSMAKER не предлагает никаких возвратов или обменов.
• Портниха имеет право отказать в обслуживании в любое время.
• У КЛИЕНТА есть ОДНА НЕДЕЛЯ, чтобы решить любые проблемы с посадкой или конструкцией после получения платья. Швейная мастерская оценит, находятся ли эти проблемы в рамках первоначального соглашения, и устранит любые проблемы, которые они сочтут разумными.