Календарный план к договору образец: Образец (Примерный). Календарный план выполнения работ (приложение к договору подряда на выполнение работ)

Образец графика производства строительных работ

Образец графика производства строительных работ необходимо приобщить к договору, чтобы не описывать все сроки и этапы работы в словах — гораздо удобнее это сделать в виде таблицы в экселе. График производства работ чаще всего оформляется в виде приложения к договору подряда. Его необходимо составлять, когда субъект хозяйствования берет на себя обязательства по выполнению большого объема различных работ в строительной сфере, машиностроении и других видах деятельности. В графике подробно расписывают перечень работ, в каком порядке и за какой период они должны быть выполнены подрядчиком. Основное назначение документа – планирование сроков, расчет затрат времени, количества работников. На график будет опираться персонал, выполняющий задание, и на его основании подрядчики отчитываются перед заказчиками.

Образец графика производства строительных работ

Проверено экспертом

Посмотреть Скачать

Как приобщить график к договору подряда

Предлагаемый образец графика строительных работ легко адаптировать под себя, внеся изменения в графы о видах работ и человеко-часах.

Оформите график как приложение к договору подряда. В сам договор не забудьте внести

• в пункт о сроках работ — фразу «сроки определяются согласно приложению к договору — графику производства работ»;
• одним из завершающих пунктов — список приложений к договору и добавить в него приложение № 1 — график работ.
• в заглавии или колонтитуле графика укажите, что график является приложением № _ к договору (дата, номер договора)

Как прописать сроки в графике производства работ (датами, периодами времени и т.п., читайте в системе КонсультантПлюс.

Виды графиков производства работ

Документ не имеет унифицированного образца. Обычно его оформляют в виде таблицы, разграниченной по времени и типам работ. Необходимость использования графика в строительстве обусловлена тем, что в этой сфере важную роль играет фиксация отдельных этапов. Если сотрудничество ведется одновременно с несколькими подрядчиками – грамотно составленный график можно будет использовать как основание для обращения в суд в случае нарушения подрядчиками сроков строительства объекта.

Подрядчиков можно привлечь к ответственности за нарушение начальных и конечных сроков, а также промежуточных сроков, установленных графиком. Поэтому чем значительнее объем строительства или иных мероприятий, тем основательнее должен быть график производства работ.

Существуют такие виды графиков:

• рабочий календарный график – составляется на месяц или на несколько дней, быстро корректируется в зависимости от ситуации;
• объектный календарный план-график – составляется по отдельности для каждого объекта строительства;
• сводный календарный план-график – разрабатывается для всего комплекса работ на объекте.

Какие функции выполняет график производства работ

• Отображает ход работ и другие существенные условия договора.
• Служит доказательством того, что стороны согласовали между собой важные моменты строительства объекта.
• Разбивает весь объем работ на мелкие части и улучшает его визуальное восприятие.
• Может содержать важные сведения о применении наемного труда и использовании специализированной техники.
• Является основанием для расчета штрафных санкций (если они предусмотрены условиями договора).
• Позволяет владельцу объекта контролировать ход выполнения работ.

Условия, которые должны содержаться в графике производства работ

При составлении графика производства работ следует учитывать нормы ст. 708 ГК РФ. В соответствии с ней, срок выполнения работ является существенным условием договора подряда. Еще одно обязательное условие – наименование работ. В график также вносят даты начала и окончания работ (этапов).

Дополнительно в графике можно указать:

• количество сотрудников, которые будут задействованы при выполнении работ;
• перечень задействованной техники;
• продолжительность работ в календарных днях;
• Ф.И.О. и должность лица, которое будет контролировать ход выполнения работ.

Так как в процессе строительства подрядчики могут столкнуться с непредвиденными трудностями, из-за которых они не смогут сдать объект в оговоренные графиком сроки, в договоре подряда обязательно нужно предусмотреть ответственность за наступление форс-мажорных ситуаций.

Порядок составления графика производства работ: образец

Если предстоит масштабное строительство, при разработке графика принимают во внимание чертежи и схемы будущего объекта, требуемые сроки, окончательную смету проекта, наличие профессиональных рабочих, имеющуюся в наличии технику, наличие связей с контрагентами, которые будут поставлять материалы, и иные важные обстоятельства.

Как составить график производства работ:

• В правом верхнем углу указывают реквизиты договора, в качестве приложения к которому выступает график. Пример формулировки «Приложение № 10 к Договору от 09.11.2020 № 125».
• Указывается наименование организаций — заказчика и подрядчика.
• Нужно прописать наименование объекта, на котором будут проводиться работы, даты начала и окончания работ.
• После этого следует расположить табличную часть, которая будет содержать важные условия по видам работ, срокам их выполнения и другую необходимую информацию.
• Под таблицей при необходимости можно подытожить, какой объем работ должен быть выполнен (чел/час) и за какой период времени.

Представленный на нашем сайте график производства работ как пример можно взять за основу при разработке аналогичного графика для своей организации.

На практике организации часто оформляют график производства работ в Еxcel. Преимуществом этого формата является возможность использования специальных формул и изменения графика путем подстановки необходимых параметров. Благодаря этому работа с графиками становится очень удобной и занимает минимум времени. С помощью программы Microsoft Excel можно составить детальный план на любой промежуток времени.

На нашем сайте вы можете найти образцы заполнения основных документов, используемых при выполнении строительных работ: форма КС-6а (Журнал учета выполненных работ), форма КС-2 (акт приемки выполненных работ), форма КС-3 (справка о стоимости работ), форма КС-14 (акт приемки законченного строительства), акт готовности под монтаж оборудования, форма КС-11 (акт приемки законченного строительства), справка ЭСМ-7, ЭСМ-2 и другие.

Бланк по теме: Образец и бланк унифицированной формы № КС-2 Посмотреть Скачать Бланк по теме: Образец и бланк унифицированной формы № КС-3 Посмотреть Скачать

 

Образец графика производства строительных работ

Проверено экспертом

Посмотреть Скачать

Договор подряда образец типовая форма

Целями создания этого сайта являются: повышение юридической грамотности всех желающих и оказание нового вида юридической помощи — через Internet. Теперь Вам достаточно обратиться к нам по Internet, и мы окажем Вам квалифицированную юридическую помощь

Существенные условия договора подряда Типовая форма договора подряда Как составить акт приемки выполненных работ Комментарии к договору подряда Если подрядчик некачественно выполнил работу Скачать договор подряда Полезные ссылки по теме       Договор подряда — типовая форма г. Санкт-Петербург   «__» ________ 201__ г.  ________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании  ________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании  ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора 1. Предмет договора Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________ Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора 2. Цена договора  2.1. Цена договора составляет _________________________________________________. 2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________. 2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора. 3. Условия оплаты  3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) 3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.) 3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов 4. Сроки исполнения 4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение). 4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________. 4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________. 5. Обязательства сторон  5.1. Подрядчик обязан: 5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________. 5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. 5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. 5.1.5. Осуществить страхование объекта. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ. 5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором. 5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика. 6. Ответственность сторон 6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки. 6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду. 6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 7. Действие непреодолимой силы 7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке. 9. Порядок изменения и дополнения договора 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: – задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц; – снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора. 9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: – при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц; – при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию; – при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства. 9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне. 10. Прочие условия 10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. 10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца. 10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. 10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. 10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. 10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик. 10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________ 10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение). 11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон От Заказчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И. О. м.п. От Подрядчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И.О. м.п.         Полезные ссылки по теме «Образец договора подряда» Если подрядчик некачественно выполнил работу Договор о реализации туристского продукта Особенности договора аренды банковской ячейки Обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров Ошибки в договоре и их последствия Как составить акт приемки выполненных работ Как правильно составить акт приема-передачи товара, оборудования и другого имущества Как правильно составить акт приемки оказанных услуг Договор оказания услуг Договор оказания юридических услуг Договор оказания консультационных услуг Договор оказания услуг по обучению (образовательных услуг) Договор на создание (разработку) сайта Договор аутстаффинга Договор займа Договор купли-продажи Договор купли-продажи автомобиля Договор подряда Договор поставки товаров оптовой организации Типовая форма договора о проведении технического осмотра Что такое договор Как составить договор Заключение договора Оферта Акцепт Предмет договора Существенные условия договора Изменение и расторжение договора Особенности кредитного договора Проверка «юридической чистоты» квартиры Что должен содержать договор Особенности договора подряда жилья Особенности кредитного договора Налоговые риски договора Проверка контрагентов на добросовестность Положение о закупках Tags: договор, договор подряда, образец договора подряда, типовая форма договор подряда

Бесплатные календари и шаблоны календарей

Просмотрите нашу коллекцию из бесплатных печатных календарей и шаблонов календарей . В дополнение к нашему оригинальному шаблону календаря Excel вы можете найти новые дизайны на страницах по годам, перечисленных ниже. Ознакомьтесь с нашими календарями для печати, чтобы загрузить календарь в формате PDF, или продолжите просмотр ниже, чтобы найти другие расписания, планировщики и календари.

Календари на 2023 год Календари на 2024 год Календари на 2025 год

Реклама

Рекомендуемые страницы календаря

Календари для печати (PDF)

PDFРазнообразные ежемесячные и годовые календари в формате PDF.

Шаблон календаря Excel

XLSXODSGSНаш оригинальный шаблон календаря для Excel, OpenOffice и Google Sheets. Более 3 миллионов загрузок.

Шаблоны годовых календарей

Годовые календари

Самые популярные, несколько форматовXLSXБольшое разнообразие шаблонов Excel с поддержкой тем. Выберите год, начальный месяц и начальный день недели.

3-летний календарь

Несколько форматовXLSXРаспечатайте 3-летний календарь для справки или планирования. Введите год и начальный месяц. Выберите сначала воскресенье или понедельник.

Годовой календарь/Контрольный список

XLSXЭтот формат календаря отлично подходит для использования в качестве контрольного списка или для планирования смен и расписания сотрудников.

Календарь планирования

Книжная и альбомная ориентацияXLSXВ этом годовом календаре планирования под каждым днем ​​есть место для кратких заметок.

Годовой график мероприятий

XLSXСоздавайте расписание событий с помощью мини-календарей, в которых выделяются даты событий.

Шаблон календаря фаз Луны

Портрет и пейзажXLSXОтобразите 8 основных фаз Луны в годовом календаре с помощью этого шаблона Excel.

Шаблоны горизонтальных календарей

4 различных дизайнаXLSXПечать разнообразных горизонтальных календарей. Обновите год, начальный месяц и начальный день.

Шаблон полосы календаря

Несколько дизайновXLSXРаспечатайте полосу календаря, чтобы прикрепить ее к монитору или клавиатуре.

Реклама

Шаблоны месячного календаря

Шаблон месячного календаря

XLSXODSGSCСоздайте и распечатайте месячный календарь, выбрав месяц и год.

Ежемесячный календарь с праздниками

XLSXСоздайте 12-месячный календарь с общими праздниками и памятными датами США. Добавьте дни рождения и другие события.

Continuous Monthly Calendar

XLSXСоздайте и распечатайте календарь без перерывов между месяцами. Отлично подходит для планирования проекта.

Ежемесячный календарь бюджета

XLSX Отслеживайте свой бюджет, вводя суммы в ежемесячный календарь.

Шаблон календаря WORD

Ежемесячный календарь в формате DOCXA для Microsoft Word. 12 месяцев на отдельных страницах.

Ежемесячный календарь, крупный шрифт

XLSXДля слабовидящих или для размещения на стене, чтобы их было видно издалека.

2-страничный ежемесячный планировщик

Печать ежемесячного планировщика на 2 разворотных страницах.

Календарь случайных добрых дел

Настройте и распечатайте ежемесячный календарь с идеями для случайных добрых дел.

Цифровые наклейки для ежемесячных календарей

Добавьте веселья и функциональности в свои ежемесячные шаблоны календарей!

Цифровой персональный планировщик PDF

Распечатайте годовой планировщик или делайте заметки непосредственно в цифровом планировщике (разработанном специально для GoodNotes).

Школьные календари

Школьные календари

XLSXЗагрузите различные шаблоны школьных календарей для Excel.

Академические календари

XLSX Годовой академический календарь плюс два различных формата месячных календарей.

Реклама

Деловые календари

Календарь встреч

1-страничная альбомная или 2-страничная книжная XLSXРаспечатайте еженедельный календарь встреч на одной странице или книгу встреч на весь год.

Календарь на финансовый год

Книжная и альбомная ориентацияXLSXСоздание календаря на финансовый год для любого года и даты начала.

Шаблон квартального календаря

XLSXСоздайте и распечатайте календарь, показывающий три месяца на странице.

Календарь сменной работы

XLSXСоздание годового рабочего календаря для показа сменной схемы.

Диаграмма Ганта — расписание проекта

XLSXodsGSCСоздайте диаграмму Ганта, чтобы ваш проект соответствовал расписанию.

Шаблон расписания встреч

XLSX Планируйте и отслеживайте встречи на ежедневной/еженедельной основе.

Шаблоны рабочего графика

XLSXЗагрузите несколько различных шаблонов рабочего графика на неделю или раз в две недели.

Шаблон календаря контента социальных сетей

XLSXGSPПланируйте свой блог и публикации в социальных сетях за много месяцев вперед.

Реклама

Ежедневные и еженедельные календари и планировщики

Ежедневный настольный календарь с возможностью печати

XLSXНастройте и распечатайте свой собственный ежедневный настольный календарь. Требуется некоторая сборка.

3-недельный календарь

XLSXИспользуйте этот 3-недельный календарь для печати, чтобы вместить в свой день больше, чем обычно позволяет месячный календарь.

Ежедневные календари

XLSXPDFРаспечатайте простой пустой ежедневник и найдите другие варианты ежедневника.

Шаблон персонального планировщика

XLSXСовершенный персональный планировщик на неделю со всем необходимым на одной странице.

Ежедневник

Создайте свой ежедневник из бумаги стандартного формата Letter, которую можно вложить в папку с тремя кольцами.

Шаблон еженедельного календаря

Создавайте индивидуальные еженедельные расписания для дома, школы или офиса.

Шаблоны буллет-журнала

XLSXPDFНачните с буллет-журнала, используя несколько удобных шаблонов.

Календари дней рождения

Календарь дней рождения для печати

XLSXODSDOCXPDFРаспечатайте годовой календарь, чтобы перечислить дни рождения вашей семьи, класса или офиса.

Шаблон календаря дней рождения

XLSXLОдин раз запишите дни рождения вашего класса или родственников. Затем распечатайте календарь на любой год и начальный месяц.

Календарь дней рождения с 9-летним возрастом0007

XLSXПоказывает дни рождения, а также возраст каждого члена вашей семьи, чтобы помочь избежать покупки неправильной карты. 🙂

Календари женского здоровья

Календарь менструального цикла

XLSXОтслеживайте свой период с помощью этого простого годового календаря, который поможет вам делать более точные прогнозы на будущее.

Календарь овуляции

XLSXДля женщин, желающих иметь детей. Оценивает будущие даты овуляции и окна фертильности.

Реклама

Другие календари, расписания и ежедневники

Пустой календарь

XLSXPDFA Различные пустые календари, которые можно распечатать и заполнить вручную.

Шаблон фотокалендаря

XLSXСоздайте свой собственный фотокалендарь с помощью этого шаблона.

Вечный календарь

Годовой и 12-месячный календарь в одной книге. Выберите любой год или начальный месяц. Включает в себя некоторые праздники.

Планировщик питания

Создавайте и распечатывайте планы питания на неделю или месяц. Настройте свой собственный список блюд, чтобы заполнить раскрывающиеся списки в планировщиках.

Еженедельник

Распечатайте страницы еженедельника на обычной бумаге формата Letter для скоросшивателя с тремя кольцами.

Семейный планировщик

Печатный шаблон семейного планировщика на неделю для встреч и приемов пищи со списками дел, работы по дому и покупок.

Календарь карантина

Чувствуете себя немного замкнутым? Следите за временем старомодным способом, с отметками!

Календарь доступности аренды

Запланируйте аренду недвижимости или другого ресурса, введя даты заезда и выезда!

Другие бесплатные календари

• Другие расписания и планировщики
• Календарь на визитке
• Календарь смен для пожарных

Шаблоны календарей Excel — служба поддержки Майкрософт

Excel для Microsoft 365 Excel для Интернета Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Дополнительно. ..Меньше

Многие шаблоны календаря доступны для использования в Microsoft Excel. Шаблон предоставляет базовый макет календаря, который можно легко адаптировать под свои нужды.

Шаблон календаря Excel может иметь одну или несколько из следующих функций:

• Двенадцать месяцев в одном или отдельных листах.

• Тринадцать месяцев, начинающиеся с июля или августа и заканчивающиеся июлем или августом следующего года, представляют собой учебный год.

• Печать календарей на одной или двенадцати страницах (тринадцать страниц для календарей на учебный год).

• org/ListItem»>

  Отображение дней недели с воскресенья по субботу или с понедельника по воскресенье.

• Книжная или альбомная ориентация для печатных страниц.

• Разлинованная колонка для заметок.

• Планировщик отпусков.

• Списки дел.

• Таск-трекеры.