Договор с кадастровым инженером образец: Договор на выполнение кадастровых работ

Таким образом, заключение договора подряда на кадастровые работы есть обязательным для кадастрового инженера или коммерческой организации, которая имеет возможность выполнить соответствующие работы и предоставить потребителю необходимый перечень документов. Порядок заключения регламентируется ФЗ РФ от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости”.

При этом договор подряда на выполнение кадастровых работ может заключаться лишь юридическим лицом, а ни в коем случае не кадастровым инженером. При этом выполнять работы, указанные в договоре, имеет право лишь кадастровый инженер, который является сотрудником соответствующего юридического лица.

Вместе с договором отрабатывается приложение к договору, в котором излагается подробное техническое описание.

В результате кадастровых работ заказчик должен получить от исполнителей следующие документы: акт обследования, межевой план и технический план. Кроме того заказчик вправе требовать от подрядчика устранения недостатков, обнаруженных органом кадастрового учета, когда они сделаны по вине исполнителей.

Полную ответственность за соответствие реальному расположению строений межевого плана, которые размещаются на территории участка, несет кадастровый инженер.

В свою очередь заказчик должен предоставить исполнителям все сведения и документы, которые нужны для проведения работ. Включая информацию, которая может повлиять на своевременность и качество исполнения работ, к примеру: наличие споров по границам участка, нарушение красных линий, отсутствие первичных документов и так далее.

Образец договора подряда на кадастровые работы

Скачать образец договора подряда на кадастровые работы

Договор подряда на кадастровые работы – соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.

Трудовой договор кадастрового инженера, образец

2. Права и обязательства сторон
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора с работником в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством РФ, подзаконными актами, локальными нормативными актами;
2.1.2. предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором с работником;
2.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией;
2.1.4. вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями;
2.1.5. сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей недостатках в производственной деятельности лаборатории и вносить предложения по их устранению;
2.1.6. запрашивать лично или по поручению зав. лаборатории информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей;

Трудовой договор с инженером-конструктором

г.________________ «__»________20___г.
_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

в лице _____________________________ _________________________________________,

(наименование должности) (Ф.И.О.)

действующий на основании _____________________________________________________,

(Устав, доверенность №, дата)

именуемый в дальнейшем Работодатель, и ________________________________________,

(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем Работник, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Работник принимается на работу в _____________________________________________________________________ на должность инженера-конструктора.

2. Условия оплаты труда.

3. Режим труда и отдыха.

3.1. Работнику устанавливается режим рабочего времени:
____________________________________________________________________________

(указывается продолжительность рабочей недели, не более 40 часов)

4. Виды и условия социального страхования.

4.1. Работодатель обязан осуществлять социальное страхование Работника, предусмотренное действующим законодательством.

5. Права и обязанности Работника.

5.1. Работник имеет право на:
5.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
5.1.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
5.1.3. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
5.1.4. Защиту персональных данных.
5.1.5. Продолжительность рабочего времени в соответствии с действующим законодательством.
5.1.6. Время отдыха.
5.1.7. Оплату и нормирование труда.
5.1.8. Получение заработной платы и иных сумм, причитающихся Работнику, в установленные сроки (в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней — на приостановление работы на весь период до выплаты задержанной суммы с извещением Работодателя в письменной форме, кроме случаев, предусмотренных ст.142 ТК РФ).
5.1.9. Гарантии и компенсации.
5.1.10. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
5.1.11. Охрану труда.
5.1.12. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
5.1.13. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах.
5.1.14. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений.
5.1.15. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами.
5.1.16. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
5.1.17. Возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением Работником трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
5.1.18. Обязательное социальное страхование.
5.2. Работник обязан:
5.2.1. Разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты особо сложных, сложных и средней сложности изделий, используя средства автоматизации проектирования, передовой опыт разработки конкурентоспособных изделий, обеспечивать при этом соответствие разрабатываемых конструкций техническим заданиям, стандартам, нормам охраны труда, требованиям наиболее экономичной технологии производства, а также использование в них стандартизованных и унифицированных деталей и сборочных единиц.
5.2.2. Проводить патентные исследования и определять показатели технического уровня проектируемых изделий.
5.2.3. Составлять кинематические схемы, общие компоновки и теоретические увязки отдельных элементов конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов, проверять рабочие проекты и осуществлять контроль чертежей по специальности или профилю работы, снимать эскизы сложных деталей с натуры и выполнять сложные деталировки.
5.2.4. Проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектируемых конструкций, а также расчет рисков при разработке новых изделий, составлять инструкции по эксплуатации конструкций, пояснительные записки к ним, карты технического уровня, паспорта (в том числе патентные и лицензионные), программы испытаний, технические условия, извещения об изменениях в ранее разработанных чертежах и другую техническую документацию.
5.2.5. Изучать и анализировать поступающую от других предприятий конструкторскую документацию в целях ее использования при проектировании и конструировании.
5.2.6. Согласовывать разрабатываемые проекты с другими подразделениями предприятия, представителями заказчиков и органов надзора, экономически обосновывать разрабатываемые конструкции.
5.2.7. Участвовать в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизированных конструкций выпускаемой предприятием продукции, в составлении заявок на изобретения и промышленные образцы, а также в работах по совершенствованию, модернизации, унификации конструируемых изделий, их элементов и в разработке проектов стандартов и сертификатов.
5.2.8. Давать отзывы и заключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся отдельных элементов и сборочных единиц.
5.3. Работник должен знать:
5.3.1. Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы, касающиеся конструкторской подготовки производства.
5.3.2. Системы и методы проектирования.
5.3.3. Принципы работы, условия монтажа и технической эксплуатации проектируемых конструкций, технологию их производства.
5.3.4. Перспективы технического развития предприятия.
5.3.5. Оборудование предприятия, применяемую оснастку и инструмент.
5.3.6. Технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных и зарубежных образцов изделий, аналогичных проектируемым.
5.3.7. Стандарты, методики и инструкции по разработке и оформлению чертежей и другой конструкторской документации.
5.3.8. Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям, порядок их сертификации.
5.3.9. Средства автоматизации проектирования; современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи.
5.3.10. Методы проведения технических расчетов при конструировании.
5.3.11. Применяемые в конструкциях материалы и их свойства.
5.3.12. Порядок и методы проведения патентных исследований.
5.3.13. Основы изобретательства.
5.3.14. Методы анализа технического уровня объектов техники и технологии.
5.3.15. Основные требования организации труда при проектировании и конструировании.
5.3.16. Основы технической эстетики и художественного конструирования.
5.3.17. Основы систем автоматизированного проектирования.
5.3.18. Передовой отечественный и зарубежный опыт конструирования аналогичной продукции.
5.3.19. Основы экономики, организации труда и управления.
5.3.20. Основы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда.
5.4. Работник должен иметь:
Инженер-конструктор I категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-конструктора II категории не менее 3 лет.
Инженер-конструктор II категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-конструктора или других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.
Инженер-конструктор III категории: высшее профессиональное (техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без квалификационной категории.
Инженер-конструктор: высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника-конструктора I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет.

6. Права и обязанности Работодателя.

6.1. Работодатель имеет право:
6.1.1. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
6.1.2. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
6.1.3. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
6.1.4. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
6.1.5. Принимать локальные нормативные акты.
6.2. Работодатель обязан:
6.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
6.2.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором.
6.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
6.2.4. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
6.2.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные настоящим договором, ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка.
6.2.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ.
6.2.7. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
6.2.8. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.
6.2.9. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.
6.2.10. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

7. Гарантии и компенсации.

7.1. На Работника полностью распространяются льготы и гарантии, установленные законодательством, локальными нормативными актами.
7.2. Ущерб, причиненный Работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым законодательством РФ.

8. Правовой режим объектов интеллектуальной собственности,
созданных Работником в порядке выполнения
служебного задания.

8.1. Работодатель имеет право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные Работником в связи с исполнением им служебных обязанностей.
8.2. Работник имеет право на получение вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена Работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности, в случаях получения Работодателем патента, передачи Работодателем права на получение патента другому лицу, принятия Работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или неполучения патента по поданной Работодателем заявке по причинам, зависящим от Работодателя. Размер указанного вознаграждения определяется письменным соглашением Работодателя и Работника.
8.3. Указанное в п.8.2 соглашение становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания сторонами.
8.4. Вознаграждение, указанное в п.8.2, выплачивается Работнику в полном объеме не позднее чем в течение месяца с момента получения соответствующей прибыли. Дополнительным соглашением между Работником и Работодателем может быть предусмотрен иной порядок выплаты вознаграждения.
8.5. В случае если Работодатель в течение 4 месяцев с момента уведомления его Работником о созданном им изобретении, полезной модели или промышленном образце не подаст заявку на получение патента в Патентное ведомство, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит Работнику о сохранении соответствующего объекта в тайне, то Работник имеет право подать заявку и получить патент на свое имя.

9. Ответственность сторон.

9.1. Сторона трудового договора, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Настоящим договором устанавливается следующая ответственность Работодателя за ущерб, причиненный Работнику:

9.3. Настоящим договором устанавливается следующая ответственность Работника за ущерб, причиненный Работодателю:

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его официального подписания Работником и Работодателем и действует до момента его прекращения по основаниям, установленным законодательством.
10.2. Датой подписания настоящего договора является дата, указанная в начале настоящего договора.

11. Порядок разрешения споров.

Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.

12. Заключительные положения.

12.1. По соглашению сторон устанавливается испытательный срок продолжительностью

(не более 3 месяцев)

12.2. Условия данного трудового договора могут быть изменены по соглашению сторон путем заключения Соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора в письменном виде.
12.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника, при соблюдении требований статьи 74 Трудового кодекса РФ.
12.4. Данный договор может быть прекращен по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
12.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах и включает в себя _____________ листов.
12.6. Каждой из сторон настоящего договора принадлежит по одному экземпляру договора.
12.7. Трудовой договор вступает в силу «___» ________ 200 _ года.
12.8. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК
_____________________________ ______________________________

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

Паспорт _____________________ Паспорт _______________________
Адрес _______________________ Адрес _________________________
ИНН ________________________ ИНН __________________________
Подпись _____________________ Подпись _______________________
Трудовой договор получил ________________________ «____»______________ 200 _ г.

(подпись Работника)

1. Предмет договора.

1.1. Работник принимается на работу в _____________________________________________________________________ на должность главного инженера проекта.

2. Условия оплаты труда.

3. Режим труда и отдыха.

3.1. Работнику устанавливается режим рабочего времени:
____________________________________________________________________________

(указывается продолжительность рабочей недели, не более 40 часов)

4. Виды и условия социального страхования.

4.1. Работодатель обязан осуществлять социальное страхование Работника, предусмотренное действующим законодательством.

5. Права и обязанности Работника.

5.1. Работник имеет право на:
5.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
5.1.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
5.1.3. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
5.1.4. Защиту персональных данных.
5.1.5. Продолжительность рабочего времени в соответствии с действующим законодательством.
5.1.6. Время отдыха.
5.1.7. Оплату и нормирование труда.
5.1.8. Получение заработной платы и иных сумм, причитающихся Работнику, в установленные сроки (в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней — на приостановление работы на весь период до выплаты задержанной суммы с извещением Работодателя в письменной форме, кроме случаев, предусмотренных ст.142 ТК РФ).
5.1.9. Гарантии и компенсации.
5.1.10. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
5.1.11. Охрану труда.
5.1.12. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
5.1.13. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах.
5.1.14. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений.
5.1.15. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами.
5.1.16. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
5.1.17. Возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением Работником трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
5.1.18. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.2. Работник обязан:
5.2.1. Осуществлять техническое руководство проектно-изыскательскими работами при проектировании объекта и авторский надзор за его строительством, вводом в действие и освоением проектных мощностей.
5.2.2. На основе использования новейших достижений науки и техники, наиболее целесообразных и экономичных проектных решений обеспечивать высокий технико-экономический уровень проектируемых объектов.
5.2.3. Принимать меры, направленные на повышение качества проектно-сметной документации и сокращение расхода материальных ресурсов при строительстве объектов, снижение стоимости их эксплуатации на основе улучшения качества проектных, градостроительных и архитектурно-планировочных решений.
5.2.4. Готовить данные для заключения договоров с заказчиками на разработку (передачу) научно-технической продукции, в том числе обоснования договорных цен.
5.2.5. Участвовать в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства, в подготовке заданий на проектирование и в организации инженерных обследований для разработки проектно-сметной и другой технической документации.
5.2.6. Организовывать ее разработку по закрепленным за ним объектам, участвовать в составлении комплексных планов-графиков выполнения научно-исследовательских, проектных, конструкторских и технологических работ для объектов, на которых будут применяться новые технологические процессы и оборудование с длительным циклом разработки, конструирования и изготовления.
5.2.7. Составлять календарные планы выпуска научно-технической продукции.
5.2.8. Разрабатывать предложения о составе разработчиков проекта, распределять между ними задания по разделам и частям проекта, объемы и стоимость работ.
5.2.9. Формировать задания субподрядным организациям на выполнение поручаемых им работ и обеспечивать эти организации необходимыми исходными данными.
5.2.10. Решать вопросы, возникающие у них в процессе разработки документации.
5.2.11. Осуществлять контроль за техническим уровнем принимаемых проектных, градостроительных и архитектурно-планировочных решений, экономичным расходованием средств на проектно-изыскательские работы, сроками разработки проектно-сметной документации.
5.2.12. Гарантировать соответствие разработанной проектно-сметной документации государственным стандартам, нормам, правилам и инструкциям.
5.2.13. Обеспечивать проверку на патентную чистоту и патентоспособность впервые примененных в проекте или разработанных для него технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, материалов и изделий.
5.2.14. Проводить защиту проекта в вышестоящих организациях и органах экспертизы.
5.2.15. Участвовать в рассмотрении и согласовании генеральной подрядной строительной организацией проектно-сметной документации.
5.2.16. Решать вопросы, возникающие в процессе проектирования строительства, ввода в действие объекта, освоения проектных мощностей.
5.2.17. Организовывать работу по устранению обнаруженных дефектов проектно-сметной и другой технической документации, а также по учету расходования утвержденных смет.
5.2.18. Подготавливать предложения руководству проектной организации и заказчику о внесении в рабочую документацию изменений, связанных с введением новых нормативных документов, с учетом фактического состояния строительства.
5.2.19. Согласовывать обоснованные отступления от действующих норм, правил, инструкций с органами государственного надзора и другими организациями, утвердившими их.
5.2.20. Обеспечивать анализ и обобщение опыта проектирования, строительства и эксплуатации построенных объектов и подготовку на этой основе предложений по повышению технического и экономического уровня проектных решений.
5.2.21. Подготавливать отзывы и заключения на рационализаторские предложения и изобретения, проекты стандартов, технических условий и других нормативных документов, связанных с проектированием и строительством.
5.2.22. Принимать участие в экспертизе проектов, подготовке публикаций и составлении заявок на изобретения, в работе семинаров и конференций по своей специальности.
5.3. Работник должен знать:
5.3.1. Перспективы развития соответствующей отрасли экономики, науки и техники.
5.3.2. Методы проектирования.
5.3.3. Организацию, планирование и экономику проектирования и инженерных изысканий.
5.3.4. Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства.
5.3.5. Основы стандартизации, сертификации и патентоведения.
5.3.6. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, руководящие, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов.
5.3.7. Технические, экономические, экологические и социальные требования, предъявляемые к проектируемым объектам.
5.3.8. Требования организации труда при проектировании объектов различного назначения.
5.3.9. Строительные нормы и правила.
5.3.10. Современные технические средства проектирования и выполнения вычислительных работ.
5.3.11. Стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению проектно-сметной и другой технической документации.
5.3.12. Порядок заключения и исполнения договоров на создание (передачу) научно-технической продукции.
5.3.13. Экономику и организацию строительства.
5.3.14. Авторское право.
5.3.15. Средства автоматизации проектных работ.
5.3.16. Правила и нормы охраны труда.
5.4. Работник должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по проектированию или научно-педагогической работы в соответствующей области знаний не менее 8 лет, а при проектировании особо крупных и сложных объектов — не менее 10 лет.

6. Права и обязанности Работодателя.

6.1. Работодатель имеет право:
6.1.1. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
6.1.2. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
6.1.3. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
6.1.4. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
6.1.5. Принимать локальные нормативные акты.
6.2. Работодатель обязан:
6.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
6.2.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором.
6.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
6.2.4. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
6.2.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные настоящим договором, ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка.
6.2.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ.
6.2.7. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
6.2.8. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.
6.2.9. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.
6.2.10. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

7. Гарантии и компенсации.

7.1. На Работника полностью распространяются льготы и гарантии, установленные законодательством, локальными нормативными актами.
7.2. Ущерб, причиненный Работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым законодательством РФ.

8. Ответственность сторон.

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его официального подписания Работником и Работодателем и действует до момента его прекращения по основаниям, установленным законодательством.
9.2. Датой подписания настоящего договора является дата, указанная в начале настоящего договора.

10. Порядок разрешения споров.

Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.

11. Заключительные положения.

Интересные темы:

Регламент и образцы заключения договоров

Все кадастровые работы на изготовление технического плана, межевания, выноса границ и прочее производятся после заключения договора.

Договор на кадастровые услуги с заказчиком заключается при наличии следующих сведений:

Сведения о Заказчике

• паспортные данные Заказчика
• действующий номер телефона, по которому можно связаться с Заказчиком
• второй номер (супруга, супруги, родственников, знакомых) по которому можно будет связаться с Заказчиком в случае, если основной номер не доступен.  
• СНИЛС
• адрес электронной почты

Сведения об объекте

• кадастровый номер участка
• адрес объекта (дома, участка)
• правоустанавливающий документ на землю (свидетельство, договор купли-продажи, дарения и др.)
• выписка из ЕГРН (при наличии)
• для заключения договора по межеванию или по изготовлению техплана дополнительно требуются сведения о площади объекта (если точные данные неизвестны, указываются приблизительные)
• для заключения договора на вынос границ – обязательно указывается количество точек.

Предоставление сведений возможно:

• 1) Непосредственно при заключении договора в офисе;
• 2) По электронной почте: [email protected]

Каждый договор формируется системой на основании выше предоставленных сведений и имеет свой порядковый номер. В случае отсутствия необходимых данных для заполнения соответствующих граф, система не может сформировать договор и выезд геодезиста или кадастрового инженера на объект не представляется возможным.  

Сотрудники ООО «Бригс» обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору, не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Скачать Образец договора на оказание услуг по изготовлению технического плана. 

Скачать Образец договора на межевание земельного участка.

Скачать Образец договора на вынос границ. 

Кадастровый инженер

Кадастровый инженер — специалист, занимающийся профессиональной кадастровой деятельностью согласно закону № 221-ФЗ от 24 июля 2007 года.

Кадастровая деятельность это процесс подготовки документов на строение, помещение или земельный участок для их последующего кадастрового учета в Росреестре. К таким документам относятся межевой и технический план, а также акт обследования.

Кадастровый учет — внесение Росреестром сведений о строении или земельном участке и их уникальных характеристиках (площади, месте нахождения, этажности и т.п.) в государственный кадастр. Кадастровый учет следует отличать от государственной регистрации прав на недвижимость. В первом случае регистрируется объект, а во втором — право собственности или владения им конкретными лицами.

Работу кадастрового инженера может выполнять специалист, обладающий специальными знаниями и особым статусом.  Для осуществления своей деятельности, инженер должен быть несудимым гражданином России, имеющим образование по специальности в области кадастровых отношений или по аккредитованным государством программам.

Для получения аттестата, инженеру надо сдать квалификационный экзамен. Также ему необходимо вступить в соответствующую саморегулируемую организацию. После этого сведения о специалисте будут включены в гос.реестр кадастровых инженеров.

Заниматься своей профессиональной деятельностью инженер может самостоятельно, зарегистрировавшись для этого в качестве индивидуального предпринимателя. Также он может устроиться на работу в организацию, специализирующуюся на кадастровой деятельности.

Таким образом, обеспечивается профессионализм кадастрового эксперта, качество работ, ответственное отношение к делу и имущественная ответственность в случае допущения им ошибок, повлекших у клиента ущерб.

Кадастровые работы осуществляются специалистом на основании договора подряда. В соглашении можно дополнительно оговорить условия оказания услуг и ответственность инженера за некачественное или несвоевременное исполнение своих обязанностей.

Кроме того, выполнение кадастровых работ возможно по решению суда. Но в этом случае следует учесть, что выбирать кандидатуру кадастрового инженера будут не участники судопроизводства, а судья.

Стоимость кадастровых работ определяется на основании сметы, утверждаемой заказчиком. В договоре можно оговорить, что деньги в полном объеме будут оплачены заказчиком только после того, как кадастровый учет будет завершен.

Скачать пример договора на выполнение кадастровых работ можно здесь.

Деятельность кадастрового инженера

По итогам заключения договора подряда и выполнения кадастровых работ специалист предоставит межевой, технический план или акт обследования.

В межевом плане дается информация об образуемом участке земли (например, в результате раздела, объединения или выдела участков), либо новые данные об уже учтенном участке, необходимые для их внесения в кадастр.

В техническом плане указана информация о строении или помещении, необходимая для его постановки на учет, либо новая информация об уже учтенной недвижимости, необходимая для внесения изменений в кадастр.

Акт обследования — документ, составленный по итогам осмотра инженером здания (сооружения), которым подтверждается ликвидация объекта в связи с его гибелью, уничтожением или невозможностью использования по назначению (например, в результате землетрясения, пожара, естественного разрушения).

Составляются эти все документы в электронном виде и заверяются электронной подписью специалиста, а также, если это предусмотрено договором, в бумажной форме и заверяются подписью и печатью инженера.

• Межевой план может понадобиться для постановки земельного участка (его части) на учет, либо для внесения изменений о земельном участке в кадастр недвижимости.
• Тех.план нужен для регистрации зданий, помещений, сооружений.
• Акт обследования нужен для снятия строения с кадастрового учета.

Проверить, имеет ли специалист право на составление этих документов достаточно просто, для этого надо узнать, внесен ли он в государственный реестр кадастровых инженеров. Информация об инженерах является открытой и содержится на сайте Росреестра. Вам нужно лишь разыскать документ со списком специалистов и найти эксперта по его фамилии, номеру, месту работы или прочим контактным данным. Если интересующего вас инженера в списке нет, то пользоваться его услугами не рекомендуется, так как составленный им документ юридической силы не имеет.

Также скачать файл с актуальным реестром кадастровых инженеров можно здесь.

Если вам нужно заказать межевой план, технический план или акт обследования у кадастрового инженера, то уточнить организационные вопросы можно у наших сотрудников — по телефону или на консультации.

Трудовой Договор С Помощником Кадастрового Инженера

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

• Для жителей Москвы и МО — +7 (495) 332-37-90
• Санкт-Петербург и Лен. область — +7 (812) 449-45-96 Доб. 640

Заявление с приложенными документами в течение одного рабочего дня с даты поступления в саморегулируемую организацию передается в методический орган, который формирует их в личное дело соискателя. Типовая программа стажировки и Программа стажировки физлица Кандидат в руководители стажировки должен соответствовать следующим требованиям: 1 иметь членство в саморегулируемой организации, в которую представляется заявление от соискателя; 2 иметь опыт работы кадастровым инженером не менее двух лет; 3 не иметь дисциплинарных взысканий за последние два года. За одним руководителем стажировки может быть закреплено одновременно не более двух стажеров. Стажировка осуществляется на основании трудового договора, заключенного между физическим лицом, принятым для прохождения стажировки, с кадастровым инженером — индивидуальным предпринимателем, назначенным руководителем стажировки, или с юридическим лицом, работником которого является кадастровый инженер — руководитель стажировки. Минимальный срок стажировки составляет два года и применяется в случае прохождения стажировки на основании трудового договора, в котором установлена для стажера нормальная продолжительность рабочего времени, предусмотренная трудовым законодательством Российской Федерации, в размере 40 часов в неделю. Дорогие читатели!

Одним из обязательных требований, которые поставлены перед будущими кадастровыми инженерами, является получение профессионального опыта в качестве помощника КИ не менее 2-х лет.

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Стажировка помощника кадастрового инженера

Заявление с приложенными документами в течение одного рабочего дня с даты поступления в саморегулируемую организацию передается в методический орган, который формирует их в личное дело соискателя.

Типовая программа стажировки и Программа стажировки физлица Кандидат в руководители стажировки должен соответствовать следующим требованиям: 1 иметь членство в саморегулируемой организации, в которую представляется заявление от соискателя; 2 иметь опыт работы кадастровым инженером не менее двух лет; 3 не иметь дисциплинарных взысканий за последние два года.

За одним руководителем стажировки может быть закреплено одновременно не более двух стажеров. Стажировка осуществляется на основании трудового договора, заключенного между физическим лицом, принятым для прохождения стажировки, с кадастровым инженером — индивидуальным предпринимателем, назначенным руководителем стажировки, или с юридическим лицом, работником которого является кадастровый инженер — руководитель стажировки.

Минимальный срок стажировки составляет два года и применяется в случае прохождения стажировки на основании трудового договора, в котором установлена для стажера нормальная продолжительность рабочего времени, предусмотренная трудовым законодательством Российской Федерации, в размере 40 часов в неделю.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем.

Быстрый поиск. Добро пожаловать! Войдите или зарегистрируйтесь сейчас! Fast Quotes. Регистрация: 18 июл Сообщения: 7 Симпатии: 2. Добрый день!

Я прохожу стажировку на КИ и у меня пришло время сдавать отчет за вводный этап. Может ли кто нибудь дать мне заполненный образец Журнала помощника КИ? Заранее спасибо!!! Александр Чемезов нравится это. Регистрация: 20 июн Сообщения: Симпатии: Адрес: Курск. Подскажите нужно ли официальное трудоустройство для стажировки.

Wolfenstein46 , 16 янв Кос Дьяченко Константин Николаевич. Кос , 16 янв Witcher13 нравится это. Регистрация: 21 май Сообщения: Симпатии: Witcher13 , 16 янв Икарус и andreymir нравится это.

Регистрация: 21 апр Сообщения: 1 Симпатии: 0. Добрый день, нужен журнал заполненный , по основному этапу 1 подэтап, либо организация которая сможет заполнить за денежку по готовой программе стажировки. Ток-Тина , 29 янв А программой стажировки не поделитесь kursk. Witcher13 , 30 янв Регистрация: 11 авг Сообщения: Симпатии: 66 Адрес: краснодарский край.

Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить. Показать игнорируемое содержимое. Поделиться этой страницей Tweet. Ваше имя или e-mail: У Вас уже есть учётная запись? Нет, зарегистрироваться сейчас.

Да, мой пароль: Забыли пароль? Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Accept Узнать больше. Положение устанавливает порядок организации прохождения физическими лицами стажировки в качестве помощников кадастровых инженеров, порядок прохождения стажировки и контроля за ее прохождением, а также права и обязанности лиц, участвующих в реализации стажировки.

Настоящее положение направлено на получение физическими лицами, планирующими осуществлять профессиональную деятельность в качестве кадастровых инженеров, практических знаний, навыков и умений, необходимых для проведения кадастровых работ, обеспечение достаточного уровня профессиональной компетенции начинающих специалистов на рынке кадастровых услуг, а также повышение качества кадастровых работ.

Настоящее положение действует в части, не противоречащей правилам стажировки, установленным национальным объединением саморегулируемых организаций кадастровых инженеров по согласованию с органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Стажировка — приобретение опыта проведения кадастровых работ путем участия в их подготовке и выполнении под руководством кадастрового инженера;. Стажировка осуществляется на основании трудового договора, заключенного между физическим лицом стажером и работодателем кадастрового инженера, либо кадастровым инженером — индивидуальным предпринимателем.

Письмо исх. I Основные положения о стажировке, подача заявления. Минимальный срок стажировки составляет — 2 года, с условием полного 8-часового рабочего дня 40 часов в неделю. А СРО «Кадастровые инженеры». Москва и Московская область О подразделении Новости Информационные письма Тверская область О подразделении Новости Список кадастровых инженеров по Тверской области по состоянию на Вступление в Ассоциацию Преимущества членства в Ассоциации Условия членства Заявление о вступлении Согласие на обработку персональных данных, Заявление об отсутствии ограничений Реестр членов Ассоциации Коллективный договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров Получение справок об отсутствии дисквалификации и судимости Документы, необходимые для вступления Для бухгалтерии.

Энциклопедия кадастрового инженера выпуск 2 Методические рекомендации для кадастровых инженеров. Наше » Положение о стажировке » разработано на основе типового положения национального объединения, согласование которого состоялось Сегодня мы готовы принимать заявки на прохождение стажировки.

Основанием для начала процедуры организации стажировки является поступившее в саморегулируемую организацию заявление соискателя о прохождении стажировки, типовая форма которого приведена в Приложении 1 Положения. Подробные требования к составу документов приведены в разделе 4 Положения «Порядок организации стажировки». Положение в редактируемом формате «doc» со всеми приложениями доступно по ссылке: здесь.

Действующей редакцией Федерального закона от 24 июля г. N ФЗ «О кадастровой деятельности» установлено обязательное условие о наличии у кандидата не менее чем двухлетнего опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера стажировка. Обязательное условие — наличие трудового договора с кадастровым инженером — Индивидуальным предпринимателем, либо с юридическим лицом, в штате которого есть действующие кадастровые инженеры. В последнем случае регулированием охватываются как организации, которые такую деятельность ведут, так и индивидуальные предприниматели.

Делается это для того, чтобы вовремя пресечь правонарушение. Днп — дачное некоммерческое партнерство. У большенства продовцов нет документов,а про сан. Когда-то близлежащий пруд был настоящим купальным раем, но промышленные стоки отравили водоем, подставив под угрозу экологическую обстановку этой местности.

Рекомендуется формулировать текст максимально сжато, простыми, понятными фразами. Уход допускается оформлять на длительные сроки. Поощрения за труд Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии.

Злоупотребление родительскими правами — это всегда эксплуатация ребенка. Документ, требующий обязательной замены, считается недействительным. При этом поверочный интервал отсчитывается не с момента монтажа водомера у вас дома, а от даты его производства. Кроме того, в некоторых случаях до сих пор сохраняется срок в три года.

Воспользоваться им могут все льготники Санкт-Петербурга с 27 апреля по 31 октября. Старшина — понятно что от слова -старший. Документацию, служащую для подтверждения личности, требуется прикрепить к заявлению.

Если вы не успели составить заявление, то получите специальный бланк. Заполнить заявление онлайн через госуслуги или произвести отключение через банкомат. При более длительном сроке накопления долга возможно выселение из квартиры. Переуступка долга разрешается в рамках исполнительного производства и судебного процесса о признании банкротом.

С другой стороны, размер заработной платы непременно является отражением уровня занимаемого в коллективе положения и степени уважения.

Такие программы находятся в открытом и бесплатном доступе на сайте налоговой службы. Продавец вправе отказать вам в возвращении товара соответствующего качества, если будут обнаружены следы износа, отсутствующие этикетки или дефекты, появившиеся по вине покупателя. Теперь начинается основная часть. Опекуны предоставляют подтверждающие свои полномочия бумаги. После этого сделайте следующее: Сложите в отдельный пакет вещи, которые вы не станете носить ни при каких обстоятельствах.

Однако бывают случаи, что отказывают в нескольких организациях подряд. Внизу заявления ставится подпись истца и дата направления заявления в суд. Она подаст в суд. Как может делиться наследство, если есть завещание. Начисляются все проценты по вкладам физических лиц в Москве ежедневно, но могут отличаться друг от друга наличием капитализации.

Суворова, 99, Омск, Омская обл. Если долгов меньше полумиллиона, гражданин вправе подать на банкротство. Мне просто лень искать его текст и смотреть…. При этом нужно будет доказать в суде, что невнесение квартплаты за жилье и коммунальные услуги не связано с отсутствием ответственного квартиросъемщика.

Именно поэтому необходимо определиться с основанием. Задумавшись, обязательно ли вписывать ребенка в паспорт, родитель выяснит, что штрафы за отсутствие информации в документе не применяются.

Следовательно, в контракте, помимо условий Инкотермс, необходимо оговорить и момент перехода права собственности, который может отличаться от момента перехода риска случайной гибели товара. Трудовое законодательство разрешает отозвать свое прошение.

Претензия пришла по электронной почте. Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования. Оставить комментарий.

Стажировка в качестве помощника кадастрового инженера

Стажировка осуществляется на основании трудового договора, заключенного между физическим лицом стажером и работодателем кадастрового инженера, либо кадастровым инженером — индивидуальным предпринимателем. Письмо исх. I Основные положения о стажировке, подача заявления. Минимальный срок стажировки составляет — 2 года, с условием полного 8-часового рабочего дня 40 часов в неделю.

Документы для прохождения стажировки

Кадастровая палата по Ростовской области проведет лекцию для кадастровых инженеров Положение устанавливает порядок организации прохождения физическими лицами стажировки в качестве помощников кадастровых инженеров, порядок прохождения стажировки и контроля за ее прохождением, а также права и обязанности лиц, участвующих в реализации стажировки. Настоящее положение направлено на получение физическими лицами, планирующими осуществлять профессиональную деятельность в качестве кадастровых инженеров, практических знаний, навыков и умений, необходимых для проведения кадастровых работ, обеспечение достаточного уровня профессиональной компетенции начинающих специалистов на рынке кадастровых услуг, а также повышение качества кадастровых работ. Настоящее положение действует в части, не противоречащей правилам стажировки, установленным национальным объединением саморегулируемых организаций кадастровых инженеров по согласованию с органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Стажировка — приобретение опыта проведения кадастровых работ путем участия в их подготовке и выполнении под руководством кадастрового инженера;.

Стажировка и экзамены

Одним из обязательных требований, которые поставлены перед будущими кадастровыми инженерами, является получение профессионального опыта в качестве помощника КИ не менее 2-х лет. Это, в частности, регламентирует п. Возглавлять такую подготовку должен другой опытный кадастровый инженер. Для физических лиц стажировку организовывает саморегулируемая организация, членом которой является кадастровый инженер. При этом оперирует СРО правилами , установленными Национальным объединением кадастровых инженеров, и ч. Правление принимает решение о приеме или отказе в приеме физического лица для прохождения стажировки, которое оформляется протоколом;. Верность копий документов должна быть засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Трудовой договор с кадастровым инженером (примерная форма)

Заявление с приложенными документами в течение одного рабочего дня с даты поступления в саморегулируемую организацию передается в методический орган, который формирует их в личное дело соискателя. Типовая программа стажировки и Программа стажировки физлица Кандидат в руководители стажировки должен соответствовать следующим требованиям: 1 иметь членство в саморегулируемой организации, в которую представляется заявление от соискателя; 2 иметь опыт работы кадастровым инженером не менее двух лет; 3 не иметь дисциплинарных взысканий за последние два года. За одним руководителем стажировки может быть закреплено одновременно не более двух стажеров. Стажировка осуществляется на основании трудового договора, заключенного между физическим лицом, принятым для прохождения стажировки, с кадастровым инженером — индивидуальным предпринимателем, назначенным руководителем стажировки, или с юридическим лицом, работником которого является кадастровый инженер — руководитель стажировки. Минимальный срок стажировки составляет два года и применяется в случае прохождения стажировки на основании трудового договора, в котором установлена для стажера нормальная продолжительность рабочего времени, предусмотренная трудовым законодательством Российской Федерации, в размере 40 часов в неделю. При наличии в трудовом договоре меньшей продолжительности рабочего времени, установленной в размере: 1 от 30 часов включительно до 40 часов в неделю, минимальный срок прохождения стажировки принимается равным 2,5 года; 2 от 20 часов включительно до 30 часов в неделю, минимальный срок прохождения стажировки принимается равным 3 года; 3 менее 20 часов в неделю, минимальный срок прохождения стажировки принимается равным 3,5 года.

Работодатель обязуется предоставить Работнику работу в должности кадастрового инженера, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором при его наличии , соглашениями, локальными нормативными актами и данным договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять функции кадастрового инженера, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.

Заявление с приложенными документами в течение одного рабочего дня с даты поступления в саморегулируемую организацию передается в методический орган, который формирует их в личное дело соискателя. Типовая программа стажировки и Программа стажировки физлица Кандидат в руководители стажировки должен соответствовать следующим требованиям: 1 иметь членство в саморегулируемой организации, в которую представляется заявление от соискателя; 2 иметь опыт работы кадастровым инженером не менее двух лет; 3 не иметь дисциплинарных взысканий за последние два года. За одним руководителем стажировки может быть закреплено одновременно не более двух стажеров. Стажировка осуществляется на основании трудового договора, заключенного между физическим лицом, принятым для прохождения стажировки, с кадастровым инженером — индивидуальным предпринимателем, назначенным руководителем стажировки, или с юридическим лицом, работником которого является кадастровый инженер — руководитель стажировки.

Прохождение стажировки у кадастрового инженера: действия и обязанности

.

.

.

.

.

Формы и образцы документов в сфере кадастровой деятельности

  Итоговые документы, подготовку которых осуществляет кадастровый инженер в результате выполнения кадастровых работ, можно разбить на две основные группы:

• документы, формируемые в результате выполнения кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства (ОКС);
• документы, формируемые в результате выполнения кадастровых работ в отношении земельных участков.

Технические планы

  При выполнении работ в отношении возводимых или существующих объектов капитального строительства в целях их постановки на кадастровый учет (или учета произошедших изменений) формируется технический план соответствующего ОКС.
 Форма и требования к подготовке различных технических планов устанавлены органом нормативного регулирования (Минэкономразвития России)¹.

Акт обследования

 При выполнении работ в отношении ОКС, прекративших свое существование (в результате сноса, пожара, а также вследствие иных причин) в целях их снятия с кадастрового учета и исключения соответствующих сведений из государственого кадастра недвижимости формируется акт обследования.
 Форма и требования к подготовке акта обследования установлены органом нормативного регулирования (Минэкономразвития России)².

Межевые планы

 При выполнении работ в отношении земельных участков в целях их постановки на кадастровый учет (или учета произошедших изменений) формируется межевой план.
 Требования к форме и подготовке межевого плана (вместе с примерной формой извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков), установлены органом нормативного регулирования (Минэкономразвития России)³.

____________________
¹ Данные полномочия закреплены за органом нормативного регулирования частью 10 статьи 41 Закона о кадастре
² Данные полномочия закреплены за органом нормативного регулирования частью 3 статьи 42 Закона о кадастре
³ Данные полномочия закреплены за органом нормативного регулирования частью 12 статьи 38 Закона о кадастре

Глоссарий геодезических терминов

КАДАСТРАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР — бывшая должность кадастрового геодезиста или землемера в Бюро землеустройства и Главном земельном управлении.

КАДАСТРАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КАДР — бывший начальник отдела кадастровых съемок.

КАДАСТРАЛЬНАЯ СЪЕМКА — Съемка, которая создает, отмечает, определяет, восстанавливает или восстанавливает границы и подразделения государственных земель Соединенных Штатов.

ОРГАН УТВЕРЖДЕНИЯ КАДАСТРАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ — Перед тем, как стать официальной кадастровой съемкой, полевые записи должны быть утверждены, а таблица, полевые записи и обследование должны быть приняты от имени директора Бюро землеустройства должностным лицом, к которому он делегировал эту ответственность.См. ОФИЦИАЛЬНОЕ КАДАСТРАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.

КАДАСТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — Полномочия, вытекающие из законодательной директивы (43 U.S.C.2), согласно которой «Министр внутренних дел или такое должностное лицо, которого он может назначить, должны выполнять все исполнительные обязанности, связанные с геодезией … государственных земель». Другие законодательные декларации, влияющие на программу кадастровой съемки: 25 U.S.C. 29 и 30; 43 U.S.C. 52-60, 751-775 и 1364.

CALL — Ссылка или утверждение объекта, курса, расстояния или другого объекта описания в обзоре или гранте, требующем или вызывающем соответствующий объект, или другой вопрос. описания, на земле.См. ПРОХОДНЫЕ ЗВОНКИ.

CANAL GRANT — Грант, предоставленный государству для помощи в строительстве каналов.

ОТМЕНА — Аннулирование ранее принятого обследования. Это действие может быть предпринято только Директором Бюро землеустройства. Это требует достаточного обоснования, такого как демонстрация грубых нарушений. Необоснованное искажение границ раздела как по длине, так и по направлению и / или линиям, которые показаны на записи, но никогда не существовали, может считаться основанием для отмены.Это действие относится к государственной земле и не влияет на идентификацию отчуждаемых участков, описанных в рамках предыдущего обследования.

АННУЛИРОВАНИЕ (земли) — Отмена права на использование государственных земель из-за несоблюдения законов о государственных землях или из-за истечения сроков. См. ABROGATE.

КАРДИНАЛ — Стороны света; север, юг, восток и запад.

ЗАЩИТНЫЕ АКТЫ — Акты от 18 августа 1894 г. (28 Stat.372) и 15 марта 1910 г. (36 Stat. 237, 43 U.S.C. sec. 643), которые предусматривают предоставление пустынных земель штатам в распоряжение добросовестным поселенцам.

CASH CERTIFICATE — Окончательный сертификат, выданный в связи с наличной записью.

ДЕНЕЖНАЯ ЗАПИСЬ — Запись, касающаяся общественных земель, за которые наниматель заплатил наличными или их эквивалентом.

ЗЕМЛИ СЕДЕД ИНДИЙСКИХ — Государственные земли, индейские племенные титулы на которые индейцы передали Соединенным Штатам при условии, что часть или вся выручка от их продажи или иного отчуждения будет зачислена в казначейство в доверительное управление для индейцев. .

ВХОД НА ПЛОЩАДКУ КЛАДБИЩА — Денежный ввод государственных земель, которые будут использоваться для целей кладбища.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ — Линия, соединяющая противоположные соответствующие четверти углов или противоположные углы разделения сечения или их теоретические положения. Применительно к улице, полосе отчуждения или любой другой полосе земли одинаковой ширины «осевая линия» определяет линию посередине между боковыми линиями указанной полосы. Смотрите КОНЕЧНАЯ ЛИНИЯ, БОКОВАЯ ЛИНИЯ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ — письменное заявление, удостоверяющее, что полевые записи кадастровой съемки были тщательно изучены и признаны правильными и, таким образом, утверждены.Это заявление, которое следует за «свидетельством освидетельствования», которое является частью того же документа. Он датирован и подписан начальником отдела кадастровой съемки. См. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ и СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАСШИФРОВКЕ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ — см. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИССЛЕДОВАНИИ — Документ, содержащий заявление, датированное и подписанное кадастровым инспектором о том, что исследование было проведено в строгом соответствии со специальными инструкциями, Руководством по инструкциям и особым образом, описанным в поле. примечания, с которыми он подан.См. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ и СЕРТИФИКАТ ТРАНСКРИПТАЦИИ.

CERTIFICATE OF TRANSCRIPT — Заявление, датированное и подписанное начальником отдела кадастровых изысканий, относительно точности стенограммы оригинальных полевых записей конкретного исследования. Сертификат является частью того же документа, что и «свидетельство освидетельствования» и «свидетельство о допущении». См. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ.

СЕРТИФИКАЦИЯ — Акт окончательного утверждения выбора штата Директором BLM; также документ, передающий право собственности на выбранные земли государству; также документ, подтверждающий истинность или подлинность приложенных к нему документов.

CERTIORARI — Письменное распоряжение, изданное вышестоящим судом в суд низшей инстанции, требующее, чтобы протоколы судебного разбирательства были представлены для проверки или расследования. Если такой вышестоящий суд не находит причин для повторной проверки записей на основе аргументов, представленных адвокатами, решение суда будет «Certiorari отклонено».

ЦЕССИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОМЕНА — см. ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОМЕНА.

ЦЕПЬ — Единица длины, установленная законом для обследования государственных земель США.Цепь эквивалентна 66 футам или 4 стержням, шестам или насестам. 10 квадратных цепочек равны одному акру. ЦЕПЬ — операция измерения расстояния на земле с помощью цепи или ленты. Соответствующая операция в частных опросах — это запись.

ЦЕПИ — Те, кто измеряет и записывает расстояния в цепочку.

ЦЕПЬ ПРАВА ПРАВА — Термин, метафорически применяемый к серии передач или других форм отчуждения, затрагивающих конкретный земельный участок, организованный последовательно от правительства или первоначального источника правового титула до настоящего владельца, каждый из инструментов включены термины «ссылка.”

CHANCERY — см. КАПИТАЛ.

КАНАЛ (T.R. № 4) — 1) Естественный или искусственный водный путь значительной протяженности, который периодически или постоянно содержит движущуюся воду или который образует связующее звено между двумя водоемами; 2) Часть водоема, достаточно глубокая, чтобы ее можно было использовать для навигации через район, в противном случае слишком мелкий для навигации; 3) Большой пролив, как Ла-Манш; 4) Самая глубокая часть ручья, залива или пролива, через которую протекает основной объем или течение воды.См. КАНАЛ, ГЛАВНЫЙ; ГРАДИЕНТНАЯ ГРАНИЦА; THALWEG; ПРАВИЛО THALWEG.

КАНАЛ, ГЛАВНЫЙ — Как называется границей между странами или государствами, «главный канал» судоходного потока относится к самому глубокому и наиболее судоходному каналу, который существовал на момент съемки границы. В деле Ред-Ривер Оклахома против Техаса в 1923 году (260 606 долл. США, 261 долл. США 340, 265 долл. США 493), которое касалось несудоходной реки, Верховный суд Соединенных Штатов беспрецедентным действием заявил, что закон Техаса-Оклахомы Граница должна была определяться средней линией между градиентными линиями на каждом берегу.Было решено, что «… канал, простирающийся от одного берега к другому, который несет воду во время значительного потока… был единственным реальным каналом и, следовательно, основным каналом. — Значит, его медиальная линия должна быть той, что была обозначена как граница ». (Оклахома против Техаса, 258US574). Если бы река была судоходной, применилось бы «правило тальвега», но этот участок Красной реки фактически не судоходен. См. МЕДИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ, ПРАВИЛО THALWEG, ГРАДИЕНТНАЯ ГРАНИЦА, КРАСНАЯ РЕКА.

МЕРИДИАН ЧИКАСОУ — Главный меридиан, по которому ведутся съемки в северной части Миссисипи; он был основан в 1833 году.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ КАДАСТРАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ — Нынешнее звание офицера BLM, отвечающего за исследование государственных земель. Титул этого офицера изменился и эволюционировал с течением времени после принятия Постановления от 20 мая 1785 года. Он был географом Соединенных Штатов; Генеральный инспектор США; Руководитель обследований США; Начальник отдела кадастровых изысканий и кадастровой инженерии.

ЧОКТАУ МЕРИДИАН — главный меридиан, управляющий съемками в центральной части Миссисипи; он был основан в 1821 году.

CHORD — в геодезии и геометрии; прямая линия, соединяющая любые две точки на дуге, кривой, окружности или поверхности.

CIMARRON MERIDIAN — Главный меридиан, который управляет съемками в Оклахоме; он был основан в 1881 году.

ЗАЯВИТЕЛЬ — физическое лицо, корпорация, ассоциация, государство или местное правительство и т. д., заявляющее право собственности на государственные земли или права на них.

ПРЕРЫВАНИЕ ПРЕТЕНЗИИ — Незаконное завладение заявкой на добычу полезных ископаемых, ранее заявленной и находящейся в законном владении.До принятия статутных законов, регулирующих требования о добыче полезных ископаемых, отказ от претензий иногда принимал простую форму заключения пари по иску другого лица с последующим удержанием его силой. См. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.

КЛАССИФИКАЦИЯ — Определение государственных земель как ценных или подходящих для определенных целей, использования или ресурсов. См. ЗЕМЛЯ, МИНЕРАЛЫ, ЭЛЕКТРОПЛОЩАДЬ и МАЛЫЙ ТРАКТ.

ИЗЪЯТИЕ КЛАССИФИКАЦИИ — Изъятие государственных земель, которое производится до проверки земель для определения их пригодности для определенных целей и для классификации для этих целей.

ЧИСТЫЙ СПИСОК — избранный список государственных земель, который был подготовлен для утверждения министром внутренних дел или директором Бюро землепользования; также официальное заявление заинтересованного федерального агентства или должностного лица, в котором указывается, что не существует явных возражений против предлагаемых действий в отношении государственных земель.

ЧИСТЫЙ СПИСОК, УТВЕРЖДЕННЫЙ — Утвержденный четкий список или свидетельство используются для передачи правового титула на земли в рамках определенных грантов, предоставленных Конгрессом.Утвержденный четкий список представляет собой простое право собственности на государственные земли, указанные в списке выбора, составленном государством и утвержденном Бюро землепользования.

КЛИНОМЕТР — портативный прибор, используемый для измерения вертикальных углов или наклона склона. Также называется уровнем Абни.

ЗАКРЫТЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ШТАТЫ — Государственные земли, в которых записи были переданы штату, за исключением штата Вашингтон, где записи хранятся в Портленде, штат Орегон, а именно., Алабама, Арканзас, Флорида, Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Луизиана, Мичиган, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Небраска, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Дакота и Висконсин.

ЗАКРЫВАЮЩИЙ УГОЛ — Угол, установленный там, где линия съемки пересекает ранее зафиксированную границу в точке между углами. Закрывающий угол расположен по закону в фактической точке пересечения, независимо от его памятного местоположения. См. ЗАКРЫТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УГОЛА РАЗДЕЛА, ЗАКРЫТИЕ УГЛА ГОРОДА, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ УГОЛА.

ОШИБКА ЗАКРЫТИЯ — см. НЕИСПРАВНОСТЬ.

ЗАКРЫВАЮЩИЙ УГОЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ — Угловой набор, где участок линии участка замыкается на границе штата, резервации, гранта или частной претензии или на каком-либо другом ранее установленном обследовании, которое не является регулярным по плану.

ЗАКРЫТЫЙ УГОЛ ГОРОДА — 1) Точка пересечения направляющего меридиана или линии дальности с ранее установленной стандартной параллелью или базовой линией. 2) Точка пересечения любой линии поселка или ареала с предварительно установленной границей в точке между ранее установленными углами.

ЗАКРЫТИЕ — Процесс измерения в замкнутой фигуре для проверки точности по горизонтали или вертикали. Смотрите ЗАКРЫТИЕ *.

CLOUD ON TITLE — Неурегулированное требование или обременение, которые, если они действительны, могут повлиять или нанести ущерб титулу владельца определенного имущества. Судебное решение по ипотеке или налоговый сбор в некоторых случаях могут представлять собой облако права собственности.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УГЛЕ — Заявление под присягой, поданное истцом в соответствии с ныне устаревшими законами, с описанием земель, которые, как известно, содержат залежи угля.В регистрации земли разделились. Был выдан патент Cash Entry, по которому патентообладателю была передана поверхность и полезные ископаемые.

УГОЛЬНАЯ ЗАПИСЬ — Денежная запись, согласно теперь отмененным законам, охватывает государственные земли, содержащие ценные угольные месторождения, или только такие угольные месторождения.

УГОЛЬНЫЕ УГОЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ — Обследованные государственные земли, в основном ценные из-за залежей угля.

ЛИЦЕНЗИЯ НА УГОЛЬ — Разрешение на бесплатную добычу угля на государственных землях для местного домашнего использования.

ПОБЕРЕЖЬЕ — Зона суши неопределенной ширины (возможно, от 1 до 3 миль), которая простирается вглубь суши от берега до первого значительного изменения особенностей местности. СМОТРЕТЬ ПЛЯЖ, ПРИБЕРЕГ, БЕРЕГ, БЕРЕГ.

ПРИБРЕЖНЫЙ СОЛЯНЫЙ МАРШ — Болото, расположенное вдоль или вблизи морского побережья, поверхность которого находится ниже отметки среднего половодья. См. БОЛОТО, БОЛОТО И ПЕРЕЛИВНЫЕ ЗЕМЛИ, МАРШ, ПРИЛИВНЫЕ ЗЕМЛИ.

БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ — Технически линия, которая образует границу между побережьем и берегом и отмечает морскую границу постоянно открытого побережья.США и Г.С. (теперь N.O.S.) использует слова «береговая линия» и «береговая линия» как синонимы и определяет их как среднюю линию высокого уровня воды. В Законе о затопленных землях, 43 U.S.C. 1301 (c): «Термин« береговая линия »означает линию обычной низкой воды вдоль той части побережья, которая находится в непосредственном контакте с открытым морем, и линию, обозначающую морскую границу внутренних вод». При использовании термина «береговая линия» пользователь должен указать, какая линия предназначена. СМОТРЕТЬ ПЛЯЖ, БЕРЕГ, БЕРЕГОВУЮ ЛИНИЮ, БЕРЕГ, ЗАБЕРЕГ, СРЕДНЮЮ ВОДУ, ПРИЛИВНЫЕ ВОДЫ, ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ

CODICIL — Дополнение или дополнение к завещанию.

COLLATERAL EVIDENCE — Дополнительные или вспомогательные доказательства. Сопровождающее или действующее в качестве вторичного доказательства. Доказательства, которые подтверждают или подкрепляют доказательства, уже имеющиеся в наличии. См. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (КАДАСТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) — Такие вещи, как действия и свидетельские показания заинтересованных землевладельцев, компетентных геодезистов, других квалифицированных местных органов власти или некоторые приемлемые свидетельства, которые могут использоваться вместе с другими доказательствами для определения истинного исходного положения угла.

ЦВЕТ НАЗВАНИЯ — Если претензия на объект недвижимости основана на каком-либо письменном документе, хотя и неисправном, считается, что лицо имеет «цвет титула». Претензия, в основе которой лежит то, что закон считает prima facie хорошим титулом, но которое из-за некоторого недостатка, не проявляющегося на его поверхности, фактически не является титулом. Федеральные земли, изъятые из собственности, не подпадают под действие Закона о цвете титула. См. COLOR-OF-TITLE ACT, COLOR-OF-TITLE ENTRY и PRIMA FACIE.

АКТ О ЦВЕТЕ НАЗВАНИЯ — Закон от 22 декабря 1928 г. (43 U.S.C., сек. 1068) с поправками. Согласно условиям и положениям этого закона, патент может быть выдан на участок государственной земли площадью не более 160 акров. Земля должна была добросовестно принадлежать истцу, его предкам или праводателям в течение более 20 лет. См. НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛАДЕНИЕ, ЦВЕТ НАЗВАНИЯ, ЦВЕТ НАЗВАНИЯ.

COLOR-OF-TITLE ENTRY — Денежная запись, сделанная входом на основании ошибочного подтверждения права собственности. Закон о цвете титула предусматривает такой вид записи.Однако земля, присоединенная к изъятой федеральной земле путем приращения, становится изъятой и не является государственной землей, подлежащей заявлению о цвете титула, даже если позже она отделена от изъятой земли в результате авульсии. См. ЦВЕТ НАЗВАНИЯ, ПРИНЯТИЕ, ОТСТУПЛЕНИЕ, ЦВЕТ НАЗВАНИЯ АКТ и ОТКАЗ.

КОМИССАР ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ — Должностное лицо, возглавлявшее Генеральное земельное управление. См. ОБЩИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОФИС.

ДОГОВОР О КОММУНИТИЗАЦИИ — Контрактное соглашение, объединяющее отдельные земельные владения для целей бурения скважин на нефть и газ.

СООБЩЕСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЕ — устаревший термин, обозначающий зоны планирования водосборов. Район, выбранный для такого исследования, теперь просто «Район водораздела».

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ВХОД В ДОМАШНИЙ ДОМ — Для определенных классов въездов в усадьбу можно было заменить оплату минимальной установленной цены частью другой формы «оплаты», которая заключалась в проживании в течение определенного количества лет и / или других требованиях. Такая замена одной формы оплаты другой называется коммутацией.

COMPASS SURVEY — Съемка, которая проводилась с использованием магнитного компаса.

ПРАВИЛО КОМПАСА — см. РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАНИЦЫ, НЕ НАРУШЕННОЙ ПРИ ПРИБЕЖНЫХ УСЛОВИЯХ.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ — Выполняется для завершения частично разбитого городка или участка или для завершения участков границ поселков или участков, которые не были обследованы. См. РАСШИРЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ *.

ОСУЖДЕНИЕ — В законодательстве о недвижимости, процесс, при котором собственность частного собственника передается в общественное пользование без его согласия, но после выплаты справедливой компенсации.Это имеет характер принудительной продажи, и осуждающий имеет позицию по отношению к владельцу покупателя по отношению к продавцу.

КОНФЛИКТ — 1) Наложение внешних линий претензии на предыдущее освидетельствование или другую основную претензию. 2) Расхождение или несоответствие между тем, что написано в полевых примечаниях, и тем, что изображено на планшете. 3) Очевидное несогласие или двусмысленность между различными частями полевых заметок. 4) Различное изображение на одном планшете по сравнению с его копиями, сделанными вручную, или по сравнению с планшетами соседних обследований.5) Любой фактор в статусе земли, который служит препятствием для утверждения заявки, особенно заявки или входа на аналогичные права на ту же землю.

КОНФЛИКТИРУЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА — Противоречие или несогласие фактических условий грунта с записью, обычно в отношении топографических вызовов или характеристик угловых памятников. См. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

КОНФЛИКТНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА — Противоречие или двусмысленность фактов, доказательств или заявлений, сделанных ранее или сделанных другими свидетелями.См. СВИДЕТЕЛЬСТВО.

КОНФЛЮЕНЦИЯ — Буквально сливающиеся. Слияние двух и более потоков воды. Рассматривая два основных потока, точная точка слияния — это место, где направление потока воды вдоль потока меньшего потока достаточно параллельно и присоединяется к потоку большего потока. В полевых примечаниях точка, где нить меньшего потока без меандра пересекает меандровую линию большего потока, является местом слияния.

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЗАПИСЬ — Используется в независимых повторных исследованиях, чтобы указать, что запись в соответствии с исходным исследованием согласуется с разделенными линиями повторного исследования или что начальник примет разделительные линии повторного исследования как должным образом размещающие его заявление.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ — Иногда называемые «листами подключения», они представляют собой схемы, взятые из официальных отчетов по разделам, но с периферийным перекрытием между диаграммами. Таким образом, показана непрерывная взаимосвязь между нестандартными условиями наземной линии связи, в частности, заявками на добычу полезных ископаемых. Эти диаграммы не являются официальными документами; они являются рабочим индексным инструментом Бюро землепользования.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ — 1) Линия съемки, соединяющая одну съемку с другой.Обычно используется на старых пластинах и при разведке полезных ископаемых. 2) Линия, рассчитанная от начала до конца траверса.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ — 48 смежных штатов и округ Колумбия; все государства, которые имеют общие границы и не разделены иностранной территорией или открытым морем. Соединенные Штаты, за исключением Аляски и Гавайев. См. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ.

КОНКУРС — Защита против иска в суде; возражать, сопротивляться или оспаривать иск истца.Стремиться к победе или удержанию; оспаривать, оспаривать, оспаривать; для защиты в судебном или ином судебном разбирательстве.

НЕПРЕРЫВНАЯ ЗЕМЛЯ — Как правило, два земельных участка, имеющих общую границу. См. НЕПРЕРЫВНОСТЬ УГЛА.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС — Любое из двух собраний представителей американских колоний в революционный период. Первое из них было проведено в 1774 году, чтобы выразить недовольство британской колониальной политикой; второй, созванный в 1775 г., создал Континентальную армию, издал Декларацию независимости (1776 г.) и Статьи Конфедерации (1778 г.).Он действовал как законодательный орган Соединенных Штатов в течение нескольких лет.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ — хребет в системе Скалистых гор, разделяющий воды континента.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ — Часть континентальной массы, простирающаяся от берега наружу под мелководными морями до континентальной осыпи, где дно быстро спускается в глубину океана. См. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ПОЛКА *.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ — Включает Соединенные Штаты и штат Аляска.Только Гавайи из 50 штатов не являются частью континентальной Северной Америки. См. СРОЧНЫЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ.

КОНТУР *.

КОНТРАКТ — Обязательные юридические отношения, обязывающие продавца предоставить личное имущество или услуги неличного характера (включая строительство), а покупателя — оплатить их. Контракты включают все виды обязательств, обязывающих правительство расходовать средства, и обычно заключаются в письменной форме.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНТРАКТА — Действия, связанные с обеспечением соблюдения условий контракта и выполнением обязательств правительства, указанных в контракте.

ДОГОВОРНЫЙ ЛИЦО — Сотрудник, которому переданы полномочия по закупке, который подписывает контракт от имени правительства.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА — Сотрудник, назначенный в письменной форме сотрудником по контрактам для оказания административных услуг по контракту.

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА — Подряд на геодезические изыскания. Между 1796 и 1910 годами государственные землеустроительные работы выполнялись заместителями землемеров, которые заключили контракты с Генеральными инспекторами на выполнение полевых работ и составление полевых записей обследований.См. ПРЯМАЯ СИСТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ — Любой юридический документ, который влияет на владение или использование государственных земель и ресурсов. См. ОТЧЕТЫ О СОСТОЯНИИ ЗЕМЛИ, ПАТЕНТ.

УКАЗАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ — Справочный файл, состоящий из микрофотографических копий юридических документов, помещенных в апертурные табличные карты, сгруппированные по штатам, меридианам и городкам. См. ЗАПИСИ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЛИ, КОНТРОЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СЕРИЙНЫЕ РЕГИСТРЫ.

КОНТРОЛЬ, ГЕОДЕТИЧЕСКИЙ — Система памятников, имеющих известные, точные положения, установленные геодезическими методами.См. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ *.

ЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ — Первичный контроль геодезических съемок земель в Соединенных Штатах состоит из базовых линий, стандартных параллелей (линий коррекции), главных меридианов и направляющих меридианов. У полевых геодезистов контрольная линия — это линия съемки до ближайшего идентифицированного угла в направлениях, необходимых для восстановления угла. См. ЗА ПРЕДЕЛАМИ.

КОНТРОЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ — см. ВНЕШНИЕ ГРАНИЦЫ.

ОСПАРИВАЕТСЯ — Оспаривается; отклонен; возражали или оспаривали.

CONVEY — Акт передачи права собственности другому лицу.

CONVEYANCE — В праве недвижимости, передача правового титула на землю. Инструмент, например акт, посредством которого возникает интерес к недвижимому имуществу или посредством которого право собственности на недвижимое имущество передается от лица, предоставившего право, к получателю.

КООРДИНАТЫ — Набор чисел, используемых для определения местоположения точки.

СИСТЕМА КООРДИНАТ — математически определенный метод определения местоположения точек.Расстояния или углы от подходящих опорных точек определяют точки в системе. См. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЛОСКИЕ КООРДИНАТЫ, ГЕОДЕТИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ МЕРКАТОР, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ, ПЛОСКИЕ КООРДИНАТЫ, СФЕРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ.

COOS BAY EXCHANGE — см. O&C EXCHANGE.

COOS BAY HOMESTEAD ENTRY — Вход в усадьбу площадью не более 160 акров на землях Coos Bay Wagon Road, которые по своему характеру являются сельскохозяйственными.

COOS BAY WAGON ROAD ЗЕМЛИ — Общественные земли в западном Орегоне, которые были предоставлены штату Орегон для помощи в строительстве Coos Bay Military Wagon Road, но которые позже были конфискованы и возвращены Федеральному правительству путем повторного осмотра.См. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ОРЕГОНА И КАЛИФОРНИИ.

МЕРИДИАН РЕКИ МЕДИ — Главный меридиан, определяющий съемку в юго-восточной части Аляски; он был принят в 1905 году.

COPPERWELD — Торговая марка стального стержня с медным покрытием и латунной крышкой, который может быть разрешен для использования в памятниках углов в определенных областях, где использование регулируемого железного столба нецелесообразно.

УГОЛ — точка на поверхности земли, определенная в процессе съемки, которая определяет край на границе государственных земель.См. ЗАКРЫВАЮЩИЙ УГОЛ, ЗАКРЫТИЕ УГОЛКА ТАУНСА, ДВОЙНОЙ УГОЛ, СУЩЕСТВУЮЩИЙ УГОЛ, НАЙДЕННЫЙ УГОЛ, УТЕРЯННЫЙ УГОЛ, СРЕДНИЙ УГОЛ, ОГРАНИЧЕННЫЙ УГОЛ, ЧЕТВЕРТЫЙ УГОЛ, УГОЛ СЕКЦИИ, ШЕСТНАДЦАТЫЙ УГОЛ УГОЛ, УГОЛ СТОЙКИ. См. Также ПАМЯТНИК.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УГЛОВ — Физические объекты, расположенные поблизости, с указанием углов для их будущей идентификации или восстановления. аксессуары включают несущие деревья, насыпи, ямы, уступы, камни и другие природные объекты, расстояние до которых или направления (или оба направления) от угла или памятника известны.Такие аксессуары фактически являются частью памятника. См. ДЕРЕВО-ПОДШИПНИК, ОБЪЕКТ-ПОДШИПНИК, КУГЛИ И ЯМЫ и ЗНАК.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ УГЛОВ — Когда участки земли или участки добычи полезных ископаемых имеют общие угловые точки (углы) — хотя у них нет общей граничной линии — говорят, что они имеют «смежность углов».

ОПИСАНИЕ УГЛА — Конкретные данные (как старые, так и новые) об угловом памятнике и его принадлежностях, включая отметки, положение и физические характеристики.Маркировка угловых памятников — буквы, цифры, линии, бороздки или выемки, используемые для обозначения угловых памятников. Маркировка обычно указывает на расположение угла.

CORNER MOVE — вычисленные направления и расстояния ОТ временной точки ДО истинной точки для угла, вычисленные на основе данных ретрейсмента. См. СЛУЧАЙНАЯ СТРОКА.

УГОЛ МАКСИМАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ — Угол максимального контроля секции фиксирует положение четырех секций или контролирует их положение; аналогично, угол поселка с максимальным контролем контролирует четыре поселка.Четвертьсекционный угол максимального контроля, контролирует разделение двух секций. См. УГОЛ МИНИМАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.

УГОЛ МИНИМАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ — Угол минимального контроля секции фиксирует положение или контролирует менее четырех секций; аналогично, угол поселка с минимальным контролем контролирует менее четырех поселков. Четвертьсекционный угол минимального контроля фиксирует подразделения только одной секции.

КОРПОРАТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — Собственность, которую можно увидеть и потрогать, в отличие от бестелесной собственности, которая существует только в созерцании.Дом материален, но годовая арендная плата, которую может выплачивать кто-то другой, бестелесна. См. БЕЗОПАСНЫЙ.

ЛИНИЯ КОРРЕКЦИИ — см. СТАНДАРТНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.

CORRECTIVE RESURVEY — Обследование, проведенное для исправления ошибочного упущения оригинальных угловых доказательств, обнаруженных после того, как обследование было одобрено.

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УГЛЫ — Напротив, как углы подразделения, контролирующего подразделения.

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА — Доказательства, дополняющие уже приведенные и имеющие тенденцию усиливать или подтверждать их.Дополнительное свидетельство другого персонажа по тому же вопросу. см. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА и ОБОБЩАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (КАДАСТРАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ).

СТРАНА — Скала за стенами залежи. Слои между или через которые находится жила.

КУРС — Геодезия; направление линии относительно меридиана; также направление течения воды в ручье. См. ПОДШИПНИК. ЗАПОВЕДНИК ПЛОЩАДКИ СУДОВ — Резервация общественных земель на Аляске в территориальные дни для использования в качестве участка территориального суда.

БАЛТЕРСКИЕ СУДЫ — см. АКЦИОНЕРНЫЕ СУДЫ.

СОБСТВЕННЫЕ СУДЫ — Суды, которые отправляют правосудие в соответствии с системой справедливости и в соответствии с правилами, принципами и процедурами канцелярии

; в отличие от суда, имеющего юрисдикцию, правила, принципы и практику общего права. Термины «канцелярия» и «справедливость», «канцелярия» и «суд справедливости» используются в Соединенных Штатах как синонимы, вероятно, потому, что юрисдикция, осуществляемая судами справедливости, аналогична юрисдикции английских канцелярских судов.В некоторых государствах суды, называемые канцелярскими судами, обладают общими полномочиями по справедливости.

CROSSCUT — Что-то, что проникает поперек или насквозь. А именно: горная выработка, проходящая горизонтально и под прямым углом к ​​штольне, штольне или уровню.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ УГОЛОВ — Термин, используемый для описания углового набора, где линия поселка или участка пересекает (пересекает) линию разведанного месторождения полезных ископаемых, лесных владений и т.п. Памятники на закрывающих углах пересечения обычно не устанавливаются на этих пересечениях, если только такие углы не должны обеспечивать интервал монументации не менее полумили.В случаях, когда они могут потребоваться для операционных или судебных целей, они будут предусмотрены в Специальных инструкциях.

КУРАТИВНЫЙ ПАТЕНТ — см. ПАТЕНТ, КУРАТИВНЫЙ.

CURTESY — право мужа на имущество жены после ее смерти. Государство, на которое в соответствии с общим правом мужчина имеет право после смерти своей жены на землях или в многоквартирных домах, которыми она переходит во владение в уплату пошлины или в хвосте во время ее укрытия, при условии, что у них был законный потомок, рожденный живыми. который мог бы унаследовать поместье.Это поместье в собственность на срок его естественной жизни. Смотрите DOWER.

CUT — При добыче полезных ископаемых, поверхностное отверстие в земле, пересекающее жилу. См. CUT *.

Кадастровый инспектор |

Кадастровый инспектор несет ответственность за точное определение границ собственности и понимание законов о собственности на землю. Это может включать определение жилых или сельских границ, восстановление границ, которые ранее были обследованы, или создание новых границ как часть процесса разделения земли.Кадастровый инспектор обладает навыками и знаниями, чтобы интерпретировать и давать советы относительно местоположения границ, а также наличия каких-либо прав или ограничений в отношении собственности. Информация и измерения, сделанные кадастровым инспектором, заносятся в план обследования, который геодезист должен предоставить в соответствующее государственное учреждение.

Система землевладения в Квинсленде основана на системе Торренса. Это означает, что свидетельство о праве собственности на номинированный земельный участок представляет интерес в этой земле с правильной регистрацией этой доли, гарантированной государством.В Квинсленде только зарегистрированные кадастровые геодезисты могут выполнять съемку границ и ставить отметки съемки, определяющие границу собственности. Только зарегистрированный кадастровый инспектор может сертифицировать планы обследования для подачи в правительство.

В целях защиты населения путем обеспечения профессионального и компетентного проведения обследований Совет геодезистов Квинсленда ведет Реестр геодезистов, которые были признаны компетентными и зарегистрированы для выполнения кадастровых изысканий.

Ниже приводится перечень работ, которые могут выполнять кадастровые геодезисты:

Подразделение недвижимости

Идентификация и создание новых границ собственности, когда более крупная собственность делится на несколько более мелких участков, в том числе когда здания разделяются на части для продажи или сдачи в аренду отдельных единиц.

Опрос для идентификации (Идентификационный)

Обследование, которое определяет и отмечает существующие границы собственности. Это может потребоваться по ряду причин, например:построить забор или уладить спор с соседом об ограждении границы.

Свидетельство о местонахождении

Обследование, чтобы определить, является ли описание недвижимости в договоре купли-продажи или ипотечном документе правильно обозначенной собственностью, например вы не покупаете собственность соседа.

Детальный или контурный обзор

Обследование для определения местоположения и высоты элементов собственности. Это обследование также позволит определить уклон и протяженность уклона на участке.Это обследование может потребоваться, когда необходимо застроить пустующие земли, например, строится новый дом.

: Договор на выполнение кадастровых работ

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию заказчика обеспечить кадастровые работы по заявке от «__» ___________ ____ и передать заказчику документы, подготовленные в результате выполнения этих работ, а заказчик этих работ обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы.

1.2. Земельный участок, в отношении которого ведутся кадастровые работы: _________________________, общей площадью _____ кв.м.

2. Ответственность стороны

2.1. Подрядчик должен:

2.1.1. Обеспечить выполнение кадастровых работ по заявке (техническому заданию) заказчика от «__» ___________ ____

2.1.2. Передать заказчику все, что выполняется по настоящему Соглашению.

2.2. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам оформленные в рамках настоящего Соглашения без согласия заказчика.

2.3. Заказчик должен:

2.3.1. Своевременно предоставлять имеющуюся документацию и другую информацию, необходимую для выполнения кадастровых работ.

2.3.2. Уведомить правообладателей прилегающих земельных участков о проведении кадастровых работ.

2.3.3. Проведите расположение бордюров.

2.3.4. Взять результат земельного участка, составленного подрядчиком с правообладателями прилегающих земельных участков, и предоставить подрядчику акт согласования по прилагаемой форме.

2.3.5. Оплатить подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.6. Обеспечить доступ сотрудников подрядчика к обследованным объектам недвижимости.

2.3.7. Незамедлительно сообщать Подрядчику обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для качественного выполнения работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.

2.3.8. Определить полномочия вашего представителя по работе с Исполнителем с обязательным указанием номера телефона службы поддержки.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любой момент до оставления результата работы, уплатив часть установленной цены пропорционально выполненной части работы до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом заказчик обязан возместить Подрядчику расторжение договора в пределах разницы между ценой, определенной для всех работ, и частью цены, уплаченной за выполненные работы.

3. Срок работы

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения, в течение _____ рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения, предоставления всех необходимых документов, указанных в п. 2.3.1, в том числе технического задания, и внедрения _____ % оплаты на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Срок выполнения топографической съемки земельного участка _____ рабочих дней.

3.3. Срок оформления границ земельного участка _____ рабочих дней.

3.4. Срок подготовки к размещению земельного участка на кадастровой карте — 15 рабочих дней.

3.5. Срок подготовки земельного плана земельного участка составляет _____ рабочих дней с даты предоставления Заказчиком документа об утверждении отчуждения схемы расположения земельного участка на кадастровой карте.

3.6. Срок установления границ земельного участка на земельном участке _____ рабочих дней.

3,7. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего этапа после предоставления заказчику необходимых документов, указанных в Приложении N 2 к настоящему Договору.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Стороны пришли к соглашению, что цена определяется путем составления твердой сметы (Приложение № 1), которая приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента ее подтверждения заказчиком.

4.2. Заказчик оплачивает работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в следующем порядке: ________________________, перечислением денег на расчетный счет художника.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и доставке Исполнителем Заказчику на определенных этапах исполнения и по окончании действия договора, определяется заявкой (техническим заданием).

5.2. Подрядчик выдает все выполненное по договору после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3) и выполнения условий пункта 2.3.1 настоящего Соглашения.

5.3. До подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик соответствует документации, являющейся предметом настоящего Соглашения.

5.4. Заказчик обязуется принять работу в течение 3-х рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работы и отправить подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работы.

5.5. При мотивированном отказе Заказчик от приемки работ сторонами составляет двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Если в процессе выполнения работы будет выявлена ​​нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны сообщить друг другу о ее приостановлении и в срок _____ дней рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работы. В случае прекращения работы для сторон наступает ответственность, предусмотренная статьями 716 и 717. Гражданского кодекса РФ.

5.7. Датой начала взаиморасчетов является момент письменного уведомления одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.8. Если при вводе в эксплуатацию выполненных работ недостатки работы будут выявлены по вине подрядчика, подрядчик должен беспрепятственно устранить их в течение _____ рабочих дней.

6. Ответственность стороны

6.1. При несвоевременном включении в листинг Заказчиком платежа считается срок окончания работ, продленный на время просрочки указанного листинга.

6.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предоплате Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.

6.3. В случае неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Договора, он уплачивает подрядчику за каждый день просрочки пеню, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется по процентному счету ЦБ РФ на день исполнения денежного обязательства.

6.4. За невыполнение установленных контрактом работ по контракту, в течение контрактного периода заказчику выплачивается неустойка, определяемая в процентах от стоимости работ (без НДС).Размер процентов определяется по учетной ставке процента ЦБ РФ на день срока доставки.

6.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах Исполнитель обязан их устранить.

6.6. Подрядчик не несет ответственности за сужение границ земельных участков, возникшее в результате выполнения кадастровых работ другими землеустроительными организациями с неблагоприятными климатическими условиями (Температура ниже _____ градусов С), подтвержденное свидетельством уполномоченного органа, срок проведения работ составляет увеличивая до соответствующего количества дней.

6.7. Подрядчик не несет ответственности за нарушение нормативных сроков. уполномоченными органами, а также сроки предоставления Заказчику необходимых документов согласно Приложению N 2.

6,8. В случае возникновения обстоятельств, по которым ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), стороны в своих действиях руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.9. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого стороны не пришли к взаимному соглашению.

7. Дополнительные условия

7.1. При значительном увеличении стоимости выполненных Подрядчиком работ, которое не могло быть предусмотрено заключением настоящего Договора, Подрядчик с согласия Заказчика может увеличить цену, установленную настоящим Договором.

7.2. Подрядчик обязан заранее известить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.4. Досрочное расторжение Договора может возникнуть в результате Соглашения Сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7,5. Сторона, решившая прекратить действие настоящего Соглашения, должна направить письменное уведомление о намерении прекратить действие настоящего Соглашения другой стороне не позднее, чем за _____ дней до предполагаемого дня прекращения действия настоящего Соглашения.

7.6. Подрядчик вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.7. В случае изменения любой из сторон местонахождения, имен, банковских реквизитов, владельца собственности, руководящего состава и прочего, она обязана письменно уведомить другую сторону.

7,8. На все письменные заявления и претензии, вытекающие из исполнения контракта, стороны обязаны дать ответ в течение двадцати дней.

7.9. Подлинный договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

7.10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах — по одному для каждой стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и платежные реквизиты сторон

Договор подряда N _____
на выполнение кадастровых работ

г. _____________ «__» ___________ ____

Мы имеем в виду следующего «Заказчика»,
(Имя или полное имя)
лицо ______________________________________, действующее на
(Должность, Ф.И.О)
_________________________________________________________, с одной стороны,
и ______________________________ по лицу __________________________________
(ФИО) (Должность, ФИО)
действует на основании ______________________________________________
(Устав, положения или доверенность)
и лицензий N _________ и N __________ от «___» _________ ______ г.выдал
__________________________________, далее — «исполнитель»,
(наименование регистрирующего органа)
, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию заказчика обеспечить выполнение кадастровых работ согласно заявке (техническому заданию) от «__» ___________ ____ ____ и передать заказчику документы, подготовленные в результате выполнения этих работ, а заказчику Эти работы обязуется принять эти документы и оплатить кадастровые работы.
1.2. Земельный участок, на котором ведутся кадастровые работы, находится по адресу: _________________________, общей площадью _____ кв. м.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик должен:
2.1.1. Обеспечить выполнение кадастровых работ согласно заявке (техническому заданию) заказчика от «__» ___________ ____ (Приложение N ____).
2.1.2. Передать заказчику все, что выполняется по настоящему Соглашению.
2.2. Исполнитель не вправе передавать третьим лицам оформленные в рамках настоящего Соглашения без согласия заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно предоставить подрядчику для акта приемки имеющуюся документацию и иную информацию, необходимую для выполнения кадастровых работ.
2.3.2. Уведомить правообладателей связанных земельных участков о проведении кадастровых работ.
2.3.3. Проведите расположение бордюров.
2.3.4. Взять результат земельного участка, составленного подрядчиком с правообладателями прилегающих земельных участков, и предоставить подрядчику акт согласования по прилагаемой форме.
2.3.5. Оплатить подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.6. Обеспечить доступ сотрудников подрядчика к обследованным объектам недвижимости.
2.3.7. Незамедлительно сообщать Подрядчику обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для качественного выполнения работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения.
2.3.8. Определить полномочия вашего представителя по работе с Исполнителем с обязательным указанием номера телефона службы поддержки.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до получения результата работы по выполнению работ, оплата подрядчику части установленной цены пропорциональна той части работы, выполненной до получения уведомления об отказе заказчика от исполнения договора.При этом заказчик обязан возместить убытки, вызванные расторжением договора, в пределах разницы между ценой, определенной для всех работ, и частью цены, уплаченной за выполненные работы.

3. Срок работы

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, в течение _____ рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, предоставив Заказчику все необходимые документы, указанные в пункте 2.3.1 настоящего Соглашения, включая техническое задание.
3.2. Срок выполнения топографической съемки земельного участка _____ рабочих дней.
3.3. Срок оформления границ земельного участка _____ рабочих дней.
3.4. Срок подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровой карте _____ рабочих дней.
3.5. Срок подготовки земельного плана земельного участка составляет _____ рабочих дней с даты предоставления Заказчиком документа об утверждении отчуждения схемы расположения земельного участка на кадастровой карте.
3.6. Срок установления границ земельного участка на земельном участке _____ рабочих дней.
3,7. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего этапа после предоставления заказчику необходимых документов (п. 2.3.1 настоящего Договора).
3.8. Заказчик обязуется выполнить все работы по настоящему Соглашению в течение _________ дней с момента подписания настоящего Соглашения и получения необходимых документов от Заказчика (п. 2.3.1 Соглашения).

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Стороны пришли к соглашению, что цена контракта определяется путем составления обоснованной сметы (Приложение N ____), которая приобретает силу и становится частью настоящего соглашения с момента ее подтверждения заказчиком.
4.2. Заказчик оплачивает работы, указанные в п. 1.1. Настоящего Договора, в следующем порядке: ____________________, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и доставке Исполнителем Заказчику на определенных этапах исполнения и по окончании действия договора, определяется заявкой (техническим заданием).
5.2. Подрядчик передает результат выполненных работ по договору в течение __________ с момента подписания сторонами акта сдачи выполненных работ (Приложение N ____).
5.3. До подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик знакомится с исполнителем, подготовленным подрядчиком, являющимся предметом настоящего Договора.
5.4. Заказчик обязуется забрать результаты работ в течение ______ (__________) рабочих дней со дня получения акта приема-сдачи работ и направить подрядчику подписанный акт приемки-сдачи или мотивированный отказ в приемке работы.
5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы стороны составляют двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.6. Если в процессе выполнения работы будет выявлена ​​нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны сообщить друг другу о ее приостановлении и в срок _____ дней рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работы. В случае прекращения работы для сторон последствия и ответственность, предусмотренные ст. Изобразительное искусство. 716 и 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.7. Датой начала взаиморасчетов является момент письменного уведомления одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Соглашением.
5.8. Если при вводе в эксплуатацию выполненных работ недостатки работы будут выявлены по вине подрядчика, подрядчик должен беспрепятственно устранить их в течение _____ рабочих дней.

6. Ответственность стороны

6.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком платежа, срок завершения работ продлевается на время просрочки указанного листинга.
6.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предоплате Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.
6.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора, он уплачивает Исполнителю за каждый день просрочки пеню в размере _____% от просроченной суммы.
6.4. За невыполнение работы по договору, установленного договором, в течение договорного периода заказчику выплачивается неустойка в размере _____% от стоимости просроченных работ за каждый день такой просрочки.
6.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах подрядчик обязан полностью устранить их в разумные сроки.
6.6. Подрядчик не несет ответственности за сужение границ земельного участка, возникшее в результате выполнения кадастровых работ другими землеустроительными организациями в неблагоприятных климатических условиях (температура ниже _____ градусов С), подтвержденных свидетельством уполномоченного органа, сроком проведения работ. увеличивается до соответствующего количества дней.
6.7. Подрядчик не несет ответственности за нарушение уполномоченными органами нормативных сроков, а также за сроки предоставления заказчиком необходимых документов в соответствии с п.2.3.1 настоящего Соглашения.
6,8. В случае возникновения обстоятельств, по которым ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), стороны в своих действиях руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.9. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному согласию.

7. Дополнительные условия

7.1. При значительном увеличении стоимости выполненных подрядчиком работ, которое не могло быть предусмотрено заключением настоящего Договора, стороны с согласия Заказчика подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору об увеличении цены, установленное настоящий договор.
7.2. Подрядчик обязан заранее известить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.4. Досрочное расторжение договора может произойти по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.5. Сторона, решившая прекратить действие настоящего Соглашения, должна направить письменное уведомление о намерении прекратить действие настоящего Соглашения другой стороне не позднее, чем за _____ дней до предполагаемого дня прекращения действия настоящего Соглашения.
7.6. Подрядчик вправе по своему усмотрению привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Соглашением, третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед заказчиком за результат выполненных работ и за действия привлеченных им третьих лиц.
7.7. В случае изменения любой из сторон местонахождения, имен, банковских реквизитов, владельца собственности, руководящего состава и прочего, она обязана письменно уведомить другую сторону.
7,8. На все письменные заявления и претензии, возникающие в связи с исполнением договора, стороны обязаны отвечать в _______________________________.
7.9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств.
7.10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному на каждую часть.
7.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.12. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
7.12.1. Оценка (Приложение N ____).
7.12.2. Акт приема-передачи документов (Приложение N ____).
7.12.3. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N ____).
7.12.4. Заявление (техническое задание) заказчика (Приложение N ____).
7.12.5. ___

8. Адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик: _________________________________________________________
(ФИО)

___________________________________.

Подрядчик: ________________________________________________________
(ФИО)
адрес: ___________________________________________________________________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________, адрес электронной почты
: __________, почтовый адрес: _____________________, номера телефонов
для отправки факсимильных сообщений: ___________
___________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От заказчика: от исполнителя:

_____________ / ___________________ _____________ / ____________________
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

(М.П.) (М.П.)

Контрольный № __

на выполнение кадастровых работ

ООО «Иванов» , в лице директора Ивановой И.И., действующей на основании Устава, далее — «Заказчик», и ООО «Петров », именуемое « Подрядчик », в лице генерального директора Петрова П.П., действуя на основании Устава, с другой стороны, заключил настоящее Соглашение (далее — Договор) о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик берет на себя, а Подрядчик берет на себя комплекс работ (далее — работы) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимого имущества» по подготовке отчетной документации, связанной с формированием земельный участок ориентировочной площадью 1000000 квадратных метров, расположенный в ____________.При выполнении кадастрового учета координаты характерных точек границ земельных участков необходимо определять кардометрическим методом. Состав, сроки и этапы выполнения определяются в техническом задании и календарном плане работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 и №2 к Договору соответственно).

1.2. Работа подрядчика по настоящему Договору оплачивается заказчиком.

1.3. Объем, содержание работы указаны в п.1.1. Контракты и другие требования к ним определяются техническим заданием, а также нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в области кадастровых отношений.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик имеет право:

2.2. Подрядчик должен:

2.2.1. Выполняем работы в соответствии с техническим заданием.

2.2.3. Устранить недостатки в отчетной документации, допущенные по вине подрядчика, в случае их обнаружения органом кадастрового учета.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Запрос от подрядчика в письменной форме, в том числе по факсу, информации о ходе работ.

2.4. Заказчик должен:

2.4.1. Оплата работ, выполненных подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.2. По требованию Подрядчика предоставить нотариальную доверенность на двух сотрудников Подрядчика, правоустанавливающие документы на земельный участок.

2.4.3 По требованию Подрядчика принять участие в согласовании расположения земельных границ с прилегающими землепользователями.

3. Порядок выполнения работ

3.1. Выполнение работ производится Подрядчиком на основании технического задания, согласованного с Заказчиком.

3.2. По окончании работ Подрядчик направляет Заказчику акт выполненных работ для подписания в 2 (двух) экземплярах. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ не подписывает акт и не направляет мотивированное возражение, то выполненная работа считается принятой.

3.3. Возражения заказчика по объему и качеству выполненных работ должны быть обоснованными. При этом стороны обязаны незамедлительно согласовать условия устранения данной претензии.

3.4. Работы по настоящему Соглашению, не предусмотренные техническим заданием, оформляются дополнительным соглашением Сторон настоящего Соглашения в письменной форме.

3.5. Время работы не засчитывается, время затраченное заказчиком на подписание документации с момента оформления пакета документов на согласование

3.6. Подрядчик вправе выполнить и передать работу заказчику.

4. Стоимость договора и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по договору ______ рублей, в том числе НДС 18% — ______ (далее — «цена договора»).

4.2. Авансовый платеж в размере ________ рублей, в том числе НДС 18% — ______ оплачивается Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента подписания договора.

4.3. Окончательный платеж в размере _________ € рублей, в том числе НДС 18% — ______, уплачивается Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента передачи результата работы Заказчику.

4.4. Все суммы, подлежащие выплате Заказчику Подрядчику по настоящему Соглашению, выплачиваются полностью без каких-либо родственников или предстоящих требований и не могут подвергаться никаким вычетам или удержаниям, а также существующим или будущим налогам и сборам.

4.5. В случае нарушения Заказчиком Графика зачисления денежных средств, срок работы увеличивается на общее количество дней до отсрочки платежей, если стороны не договорятся об ином.

5. Форс-майор

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любого из своих обязательств, если невыполнение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), которые находятся вне контроля сторон, вытекающих из договора.

5.2. Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора) по контракту являются: военные действия, забастовки, постановления Законодательные I. Исполнительная власть, пожары, молнии, штормы, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия.

5.3. Сторона настоящего Соглашения, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после наступления этих обстоятельств, уведомить другую сторону в письменной форме. Такое сообщение должно содержать информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. При этом срок исполнения обязательств по контракту смещается пропорционально времени возникновения обстоятельств и их последствий.Сторона, для которой возникла невозможность выполнения обязательств по настоящему Соглашению, при наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно в письменной форме уведомит другую сторону. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств будет существовать более 3 месяцев, подрядчик имеет право расторгнуть договор полностью или частично без обязательства возместить возможные убытки (включая затраты) заказчика.

6. Досрочное расторжение договора

6.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае:

а) за существенное нарушение договора другой стороне;

б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае:

а) невыполнение заказчиком обязательств по оплате выполненных работ;

б) непредставление подрядчиком с заказчиком информации и документации, необходимых для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению;

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Сторона, инициировавшая расторжение договора, обязана уведомить другую сторону о расторжении не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

6.4. С момента получения части уведомления о расторжении договора Исполнитель не имеет права продолжать работу по договору, а заказчик не вправе требовать продолжения работ. В такой ситуации Исполнитель составляет отчет о проделанной работе, результатах выполненных работ, а также производит расчет вознаграждения за фактически выполненную работу.На основании предоставленного Заказчику отчета Стороны производят окончательный расчет в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания соответствующего документа о расторжении договора, содержащего стоимость работ подрядчика.

7. Дополнительные условия

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

7.2. Настоящее Соглашение отменяет и накладывает все другие обязательства или приложения, связанные с этим, которые могут быть приняты сторонами в устной или письменной форме до подписания настоящего Соглашения.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме, такое Соглашение подписано уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяется действующее законодательство Российской Федерации

7,5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении договора, подлежат разрешению путем переговоров.Если стороны не достигли соглашения в ходе переговоров в течение 1 (одного) месяца с даты начала переписки по поводу спора или разногласий, то любая из сторон окончательного разрешения такого спора обращается в арбитражный суд на основании Торгово-промышленная палата Самарской области.

7.6. Все споры и разногласия по договору, не разрешенные сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в установленном законом порядке.

7.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон

8. Адреса и реквизиты сторон

Для того, чтобы воспользоваться услугами кадастрового инженера, необходимо заключить договор. А может понадобиться образец договора подряда на выполнение кадастровых работ.

Уважаемые читатели! В статье рассказывается о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.Если вы хотите узнать, как решит вашу проблему — обратитесь к консультанту:

Заявки и звонки принимаются круглосуточно и без выходных. .

Быстро i. БЕСПЛАТНО !

Чтобы поставить земельный участок на учет с последующей его государственной регистрацией, необходимо оформить огромное количество документов.

Сюда входит определение границы, а также местонахождения участка, его рыночной стоимости и т. Д. Но закон не разрешает все эти действия в отношении собственника самостоятельно.

Для этого есть соответствующие специалисты, которые проверят информацию и будут задокументированы. Все, что требуется — это заключить договор, оплатить услуги кадастрового инженера и взять готовую бумагу.

Основная информация

Для регистрации земельного участка необходимо внести данные о нем в земельную инвентаризацию. В этом реестре содержится вся информация о собственнике земли, о местонахождении участка, конфигурации, доходности и т. Д.

Именно для этого проводятся так называемые кадастровые работы, то есть профессиональный сбор информации об объекте недвижимости. Вся информация подтверждена документально.

Но для того, чтобы эти работы были завершены, обратитесь к соответствующему специалисту и заключите с ним договор () договор.

Иногда для помощи кадастрового инженера может понадобиться программное обеспечение.

Еще недавно такая деятельность была прерогативой БТИ, но сейчас кадастровыми работами занимаются кадастровые инженеры.

Что это такое?

Кадастровые работы — это определенный вид деятельности, направленный на сбор информации о земельном участке для дальнейшего учета и государственной регистрации.

Обязан составить кадастрового инженера, то есть человека, отвечающего всем необходимым требованиям. Специалист обязан:

• быть гражданином Российской Федерации;
• не имеют судимости;
• получить образование по одной из специальностей, установленных для данного случая законодательством;
• получить квалификационный аттестат.

Специальный аттестат выдается органами исполнительной власти при соблюдении всех квалификационных требований.

Кадастровый инженер может осуществлять свою деятельность как работник конкретного юридического лица, так и как частный предприниматель.

В любом случае его работа регулируется другими нормативными актами.

Сущность кадастровых работ

Цель кадастровых работ — оформление земельного участка. Без этой процедуры невозможно зарегистрировать землю или строение.

При этом кадастровые работы необходимы, когда участок зарегистрирован полностью или когда требуется регистрация определенного здания.

Также они важны, если недвижимость снимается с кадастрового учета.

Кадастровые работы выполняются исключительно специалистом (кадастровым инженером) и состоят из нескольких этапов:

• оформление;
• препарат;
• сборник.

После выполнения всех работ кадастровый инженер обязан предоставить заказчику все три документа.Он также несет ответственность за соответствие собранных данных.

Кроме того, продолжительность сроков позволяет заказчику контролировать кадастровых инженеров. Для удобства стороны могут определить сроки окончания тех или иных этапов выполнения работ.

Поскольку договор на выполнение кадастровых работ является публичным, цена на такие услуги устанавливается примерно одинаково для всех.

Но есть исключения, например, когда стоимость таких услуг устанавливается локальными нормативными актами.

Для того, чтобы определиться по цене заказчик вместе с исполнителем. Этот акт считается частью договора и является приложением к документу.

Если в документе не указана цена, заказчик вправе оплатить среднюю стоимость таких услуг ().

Кадастровые работы считаются принятыми после подписания сторонами.

Часто организации предоставляют своим клиентам такую ​​дополнительную услугу, как подача документов в органы кадастрового учета.

Важно понимать, что это не обязательно и от такой услуги можно отказаться. Закон разрешает подать заявку на оформление раздела любому лицу.

А для того, чтобы это сделал сотрудник кадастровой фирмы, необходимо оформить соответствующий. Он должен быть нотариально заверен.

Есть еще один вид договоров на выполнение кадастровых работ. Он сложнее и применяется, если Подрядчику нужно провести много разноплановой работы.

И тогда договор включает не только выполнение задания, но и его подготовку. После того, как инженер ставит задачу, заказчик ее утверждает. Затем специалист приступает к работе.

Часто возникает ситуация, когда необходимо выполнить определенный перечень работ ОНОВО. Поэтому заставлять сотрудника работать на постоянной основе нет необходимости.

Уважаемые читатели! В статье рассказывается о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.Если вы хотите узнать, как решит вашу проблему — обратитесь к консультанту:

Заявки и звонки принимаются круглосуточно и без выходных. .

Быстро i. БЕСПЛАТНО !

Тем не менее, выполнение определенных задач подразумевает оплату, а также некоторую отчетность. Именно на решение таких задач и подается договор.

С его помощью можно избежать множества неприятностей. Но стоит отметить, что документ такого типа обязательно должен соответствовать ряду требований.Они определяются нормами законодательства.

Несоблюдение требований данного типа может вызвать достаточно серьезные проблемы. Контрольные органы осуществляют более тщательный надзор в этой сфере.

Важно отметить, что нарушение норм законодательства не допускается и карается штрафом. Также в некоторых случаях заказчиком работы является налоговый агент. Что подразумевает уплату НДФЛ и других отчислений.

Основная информация

Алгоритм оформления договора стандартный.Вне зависимости от вида работы. Но в то же время в случае кадастровых работ возможна подача заявки на согласование различных дополнительных ценных бумаг.

Например, акт приема и передачи. Кроме того, в Соглашение могут быть включены дополнительные пункты.

При отсутствии у руководителя, ответственного за составление опыта, необходимо будет получить квалифицированную консультацию.

Процесс оформления договора подряда на выполнение работ должен быть оформлен в соответствии со стандартами.

При выявлении нарушений ФНС может назначить довольно серьезный штраф. Важно проработать все нормы законодательства, которые определяется моментом.

Это позволит избежать множества различных неприятностей. Грамотно составленная документация — залог финансовой безопасности.

Что это такое

Сегодня форма подряда — это документ, на основании которого сразу выполняется обширный перечень различных работ.

Его суть заключается в том, что стороны достигают договоренности о выполнении работ.Количество сторон:

Заказчиком и художником могут выступать разные лица. Это может быть физическое лицо, юридический или индивидуальный предприниматель.

В договоре должны быть указаны все реквизиты, необходимые в этом случае. Договор подряда позволяет одновременно выполнять целый перечень различных задач:

• защита прав и интересов заказчика, художника;
• отчетности;
• оформление отношений.

Отсутствие ошибок в рассматриваемом типе документа позволит избежать многих сложных, проблемных ситуаций.

Суть такой работы

Кадастровые работы — это определенный набор мероприятий. Подразумевает сбор, а также последующую систематизацию информации.

Дополнительная информация Составлен в виде плана, подготовлен целый перечень документации.

Часто такие мероприятия требуются для оформления недвижимости и другого имущества.

Обычно такой перечень работ подразумевает следующее:

• изготовление плана самолета;
• подготовка, а также предоставление материалов о проведенных геодезических работах;
• оформление кадастрового паспорта на земельный участок;
• получение постановления Кадастровой палаты;
• восстановление интероперабельных знаков.

Очень важно, чтобы все элементы выполненных работ соответствующим образом отражались непосредственно в документации, в самом договоре не предусмотрено предоставление данного вида услуг.

Таким простым методом можно предотвратить множество различных сложных проблемных ситуаций. Образец договора субподряда на выполнение кадастровых работ легко найти в Интернете.

Более того, при отсутствии соответствующего опыта это решение будет фактически оптимальным.

С составлением такого договора связано довольно много разных сложных моментов. Продвинутое документальное обучение позволит избежать серьезных трудностей.

Существующие стандарты

Все вопросы по оформлению договора по Контрактному соглашению обозначены в специальных законодательных документах. Главный документ — Гражданский кодекс РФ.

Определяет все основные вопросы. § 1 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет все основные положения.Прежде всего, в ст. №702, определено, что это именно договор.

Укажите основные задачи, для которых это необходимо. Ст.7703 — полный перечень работ, которые могут быть выполнены по договорённости.

Стоит отметить, что сегодня не все услуги могут быть реализованы по такому соглашению.

Именно поэтому вам нужно заранее проработать эту статью. Выполнение подрядчика в зависимости от подрядчика также возможно в рамках этого законодательного стандарта.Этот вопрос прорабатывается в ст. 704.

Риски между контрагентами также должны распределяться определенным образом. Этот момент также предусмотрен нормами законодательства — в ст. № 705 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В общем, необходимо учитывать все моменты, которые были обозначены соответственно в пунктах в GL. № 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Об этом свидетельствует термин «подряд».

Видео: Контрактный договор.Срок

Несоответствие формата контракта законодательству может вызвать серьезные неприятности. Вплоть до полной отмены действующего договора.

Сегодняшняя арбитражная практика по этому поводу относительно однозначна. Также важно отметить, что необходимо правильно классифицировать конкретный вид подрядных работ.

Различают следующие его типы:

Проведение кадастровых работ принадлежит гринту. Соответственно, договор должен быть оформлен в рамках §4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Но часто такие работы требуются для государственных нужд. В этом случае возможно оформление всевозможных комбинированных договоров.

Никакой опыт не может стать серьезной проблемой. Часто судебные разбирательства возникают просто из-за банального непонимания условий договора.

Заключение договора на выполнение кадастровых работ

Сам договор может быть оформлен по-разному. Важно помнить о соблюдении положений Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пример договора на выполнение кадастровых работ и уже выполненные не составит труда найти через Интернет.

Очень важно получить консультацию квалифицированного юриста. Это позволит вам и дальше предотвращать множество сложных проблемных ситуаций.

Сегодня каждое юридическое лицо имеет право работать в рамках данного договора. Важно учитывать нюансы, касающиеся лиц, не являющихся гражданами РФ.

В случае сотрудничества с таковым необходимо будет уведомить ФМС. Также в некоторых случаях Заказчик также является налоговым агентом.

Этот момент тоже нужно будет учесть. Подлежит предварительному рассмотрению вопросов:

• правила составления;
• какие деревья делают;
• в отношении земельного участка;
• образец заполнения.

Правила составления

Это относится к:

• максимально полно и точно обозначить детали заказчика и художника;
• указывает перечень работ и точные даты их выполнения;
• при необходимости составляется акт приема-передачи;
• указаны основные обязанности, права Заказчика и Исполнителя.

Последний момент особенно важен. По таким пунктам будет проводиться судебное разбирательство — если по каким-то причинам в этом возникнет необходимость.

Какие применяются

Очень важно правильно классифицировать договор — к какому именно типу относится это соглашение. Этот вопрос определяется не только Гражданским кодексом Российской Федерации.

Но и с учетом остальных нормативных документов, что и этот вопрос учитывается.

Основным из них является как раз Федеральный закон №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24 июля 2007 г.

По отношению к земельному участку

В случае кадастровых работ в отношении земельного участка обычно подразумевается, что сам договор подпадает под §4 — Строительно-изыскательские работы.

В случае здания могут применяться различные альтернативные классификации для всех возможных объектов.

И этот момент очень важен.Его следует тщательно прорабатывать — еще до реализации процесса проектирования.

Образец заполнения

Сам договор на выполнение кадастровых работ имеет установленный формат. Это не обязательно, но желательно соблюдать.

Включает следующие положения:

• название документа;
• дата и место составления;
• предмет договора;
• размер и условия платежа;
• обязанности сторон;
• прав сторон;
• дедлайнов;
• Форс-мажор.

Использование правильно сформулированного образца позволит избежать очень многих проблем, сложных ситуаций.

Услуги архитектора-инженера с неограниченной доставкой (Геотехнический

Добавлено: 23 августа 2019 г., 19:25

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ: Услуги инженера-архитектора (геотехническая инженерия, инженерная геология, топографическая съемка, ортофотография, кадастровое картографирование и картографирование земельных участков), закупленные в соответствии с PL 92-582 (Закон о Бруксе) и частью 36 FAR, необходимы для различные проекты военных и гражданских работ в штате Гавайи, но могут включать и другие объекты Тихоокеанского региона в зоне ответственности (AOR) округа Гонолулу (POH) USACE.Зона POH включает штат Гавайи, территории Гуама, Содружество Северных Марианских островов (CNMI) и атолл Кваджалейн, Республика Маршалловы Острова.

Контракты на поставку на неопределенный срок будут заключаться и присуждаться с базовым периодом в пять (5) лет без периодов опциона. Правительство намерено заключить до трех (3) разовых контрактов на поставку с неопределенным сроком действия от AE с непревышенной общей мощностью в 9 900 000 долларов. Правительство обязуется получить услуги на сумму не менее 2500 долларов.Ожидается, что контракты будут присуждены в январе 2020 года. После присуждения контрактов работы будут оформляться согласованными твердыми заданиями с фиксированной ценой. При принятии решения о том, какой контракт на бессрочную поставку будет выбран для переговоров по заказу, правительство будет учитывать следующее: текущая способность выполнить заказ в требуемое время, уникальный специализированный опыт и качество выполнения других заданий. Код Североамериканской отраслевой классификации (NAICS) — 541370 — Геодезические и картографические услуги, стандарт размера которого составляет 15 миллионов долларов в среднем за год.В соответствии с DFARS 219.502-1 это требование не распространяется на субъектов малого бизнеса.

Чтобы иметь право на присуждение контракта, фирма должна быть зарегистрирована в базе данных Системы управления наградами (SAM). Инструкции по регистрации в SAM см. На веб-сайте SAM по адресу https://www.sam.gov/.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ: Работа в первую очередь включает, но не ограничивается, инженерно-геологические работы, геодезию, экологическое проектирование, оценку затрат и написание спецификаций.Это включает в себя проектирование и инженерные услуги для фундаментов конструкций, оснований дорог, насыпей, плотин и борьбы с эрозией почвы. Землеустроительные работы включают кадастровую съемку и картографирование земельных участков; топографическая съемка; контрольные опросы; и цифровое моделирование местности. Иногда могут потребоваться аэрофотосъемка, LiDAR и гидрографические исследования. Потребуется специальное оборудование для автоматизированного черчения (CAD), формат продуктов CAD и соответствие стандартам A / E / C. Метрическая система будет обязательной для выбранных проектов.

Основная компания должна иметь возможности либо в инженерно-геологической сфере, либо в области землеустройства. Коллективно как команда основная фирма и / или ее суб-консультанты должны обладать способностями в следующих дисциплинах:
Геотехническая инженерия
Инженерная геология
Топографическая съемка
Аэросъемка (фотография / LiDAR)
Ортофотография / Фотограмметрия
Кадастровая карта
Картографирование земельных участков
Гидрографические исследования
Гражданское строительство

3.КРИТЕРИИ ВЫБОРА: Основные критерии выбора, перечисленные в порядке убывания важности (сначала по основному критерию, а затем по каждому подкритерию):
(a) Специализированный опыт и техническая квалификация.
(1) Оценка будет учитывать специализированный опыт оферента в своевременном выполнении и управлении инженерными услугами, описанными в параграфе 2, Информация о проекте;

(б) Профессиональная квалификация сотрудников / консультантов фирмы, которые будут задействованы в проектах.
(1) Оценка будет учитывать образование, обучение, регистрацию и общий соответствующий опыт ключевого управленческого и технического персонала команды;

(c) Прошлые показатели фирмы по аналогичной работе.
(1) При оценке будут учитываться все прошлые показатели работы основного подрядчика A-E, как указано в Системе администрирования контрактов архитектора и инженера (ACASS).
(2) При оценке будут учитываться прошлые показатели из других источников, кроме ACASS.

(d) способность фирмы выполнить работу в требуемое время; и
(e) Знание местонахождения проектов.
(1) При оценке будет учитываться осведомленность оферента об условиях участка на Гавайях и в Тихоокеанском регионе.

ВТОРИЧНЫЕ критерии выбора, которые будут использоваться в качестве разрешающих условий кавычек между технически равными фирмами, перечислены в порядке убывания важности следующим образом:
(a) Участие малого бизнеса (SB) и малых предприятий, находящихся в неблагоприятном положении (SDB).Степень участия малого бизнеса (в том числе принадлежащего женщинам), малого бизнеса, находящегося в неблагоприятном положении, колледжей и университетов, традиционно являющихся чернокожими (HBCU), и институтов меньшинств (MI) в предлагаемой контрактной группе будет измеряться как процент от общего ожидаемого объема контрактных усилий. независимо от того, является ли SB, SDB, HBCU или MI генеральным подрядчиком, субподрядчиком или партнером по совместному предприятию; чем больше участие, тем больше внимания.
(б) Географическая близость по отношению к месту проведения работ
(c) Объем недавних присуждений контрактов Министерству обороны США.

Требование SF330: Предоставьте минимум одного (1) специалиста / максимум два (2) специалиста по каждой дисциплине для каждой из ключевых дисциплин персонала, указанных ниже. Фирмы не будут оцениваться более благоприятно за определение дополнительного ключевого персонала помимо тех, которые указаны здесь. Выявленный ключевой персонал получит более высокую оценку, если он или она участвовали в типовых проектах фирмы, представленных в SF 330 Разделе F. Используйте отдельный Раздел E для каждого человека.Не обобщайте профессиональные регистрации или сертификаты, а приводите конкретные детали. Ключевой персонал: инженер-геотехник, инженер-строитель, лицензированный профессиональный землеустроитель (LPLS), инженер-геодезист / техник (CAD), картограф (CAD / GIS), руководитель исследовательской группы, фотограмметрист и специалист по GIST. Инженер-геотехник и инженер-строитель должен быть зарегистрированным профессионалом, имеющим лицензию на ведение гражданского строительства, со знаниями в области механики грунтов и опытом работы в геотехнических условиях.Геодезист должен быть лицензированным профессиональным геодезистом (LPLS). Для целей отбора термин «зарегистрированный» или «лицензированный» означает профессионального инженера или землеустроителя, который зарегистрирован для практики в определенной дисциплине в штате, округе Колумбия или отдаленных районах Соединенных Штатов. Состояния. Ключевой персонал:

(c) Прошлые показатели фирмы по аналогичной работе

Фирмы будут оцениваться по прошлым показателям качества рабочих продуктов, соблюдению графиков проекта и эффективности управления.Прошлые оценки производительности будут извлекаться через Государственную Систему поиска информации о прошлой деятельности (PPIRS) и управляться через Систему отчетности по оценке работы подрядчиков (CPARS). PPIRS — это основной источник информации о прошлых результатах. Также могут быть рассмотрены оценки эффективности для любых значимых субконсультантов.

Оценка будет учитывать прошлые показатели из других источников. Будет рассмотрена актуальность прошлой информации о производительности.Чем актуальнее информация, тем больший вес она имеет. ПРИМЕЧАНИЕ: если уместная информация о прошлых результатах деятельности недоступна для оценки или если запись настолько разрежена, что не может быть разумно присвоена значимая оценка, оференту будет присвоен нейтральный рейтинг, и он не будет оцениваться положительно или отрицательно.

Требование SF330: Будут рассмотрены прошлые данные о производительности, например, проекты, представленные в Части I, Разделе F SF330. Оценки эффективности будут запрошены для всех фирм.Может быть представлена ​​любая достоверная документированная информация о прошлых результатах деятельности, но правительство не обязано запрашивать другую информацию о прошлых результатах, если она не доступна через PPIRS. (Примечание: анкеты прошлых результатов деятельности (PPQ) могут быть отправлены для предоставления или дополнения прошлых результатов деятельности фирм с клиентами, не являющимися государственными учреждениями США. Фирмы, которые предпочитают использовать PPQ, могут получить стандартную форму PPQ, отправив запрос в указанный ниже контактный адрес через электронное письмо.).

(d) Способность фирмы выполнить работу в требуемое время.

Фирмы будут оцениваться на предмет их способности выполнять несколько заказов одновременно в нескольких местах. Потенциал должен быть продемонстрирован профессиональными услугами, такими как инженерно-геологические изыскания, топографическая съемка, ортофотография, кадастровое картографирование, картографирование земельных участков и гидрографические изыскания для различных проектов в пределах ЗОЗ. Завершение в рамках графика проекта подтверждает привлечение достаточного и компетентного персонала и субподрядчиков.
(e) Знание месторасположения проектов

Фирмы будут оцениваться на предмет ознакомления с условиями работы на Гавайях и в POH.
AOR. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать знание и понимание местных условий, включая физическую среду, местные инженерные критерии, местные методы строительства и условия строительного рынка.

Требование SF330: Основа оценки этого критерия будет сосредоточена на информации, представленной в SF330, Часть I, Раздел E (Резюме ключевого персонала), пункт 19 (Соответствующие проекты).Представленная информация должна демонстрировать общее понимание перечисленных выше местных условий, основанное на конкретном опыте работы.

ВТОРИЧНЫЙ критерий выбора, который будет использоваться в качестве разрешающего вопроса кавычки между технически равными фирмами, перечислены в порядке убывания важности следующим образом:

(f) Географическая близость по отношению к месту работы. Фирмы будут оцениваться на основе физической близости их главного офиса к Гавайям.

(g) Объем недавних присуждений контрактов Министерству обороны США. Цель этого критерия — обеспечить справедливое распределение контрактов DoD AE между квалифицированными фирмами. Укажите общий объем работ, переданных фирме агентством Министерства обороны США в течение двенадцати (12) месяцев после закрытия этого объявления. При определении общего объема работы включите все заказы на выполнение отдельных или бессрочных контрактов на поставку (IDC), включая модификации, выпущенные агентствами DoD. НЕ включайте ни потенциальную стоимость IDC, ни неиспользованные опционы.Информация может быть представлена ​​в SF330, Часть I, Раздел H, или Правительство может получить информацию другими способами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ: Фирмы, желающие рассмотреть вопрос, должны подать стандартную форму 330 (один бумажный экземпляр и один файл в формате PDF с возможностью поиска на CD / DVD) не позднее 8 октября 2019 года, 14:00 по гавайскому стандартному времени. Конкретные подробности, касающиеся содержимого SF330, представлены в предыдущих параграфах. В Разделе F SF330 должно быть указано не более пяти (5) примеров проектов.Бессрочный контракт на поставку (IDC), указанный в Разделе F, не считается проектом; тем не менее, отдельные проекты (не более 2), присуждаемые как заказы IDC, будут рассматриваться. Дополнительные примеры проектов, если они перечислены в Разделе H, не будут оцениваться. SF330 будут отправлены по адресу:

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС АРМИИ США
ГОНОЛУЛУСКИЙ РАЙОН
ВНИМАНИЕ: ОТДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ
ДОМ 230
ФОРТ ВАЛ, HAWAII 96858-5440.

Запрос предложений № W9128A-19-R-0018 должен использоваться для запроса предложения от выбранной фирмы. Это не запрос предложения.

Стив Пэрриш и Cadastral Consulting, LLC

5 Организация других записей земельных участков | Процедуры и стандарты универсального кадастра

Размер здания. Размер здания может быть описан как площадь первого этажа, общая площадь этажа, объем, высота здания, количество этажей или их комбинация. Другое, менее полное. К размерам относятся арендуемая площадь, высота потолка, пролет в свету и количество единиц, например квартир. По крайней мере теоретически площади, высоты, пролеты, объемы и единицы измерения могут быть измерены с большой точностью и, следовательно, являются объективными характеристиками. Как правило, измеряются внешние размеры, поскольку измерение внутренних размеров обычно не является рентабельным, за исключением измерения высоты потолка и пролета в промышленных зданиях.Однако измерение здания не всегда легко. Вертикальные измерения получить сложно. Изогнутые стены и некоторые углы трудно измерить. Другие горизонтальные измерения могут быть затруднены, поскольку этому процессу мешают кусты, заборы и другие препятствия.

Форма здания. Форма здания данной площади имеет важное значение для стоимости здания, а характеристики формы важны при оценке, основанной на восстановительной стоимости.Форма может быть описана в терминах отношения площади пола к периметру и количества углов или путем сопоставления формы периметра здания с обобщенным шаблоном (прямоугольные L-образные, T-образные и H-образные конструкции). .

Дизайн. Характеристики проекта могут быть описаны с точки зрения предполагаемого или планируемого использования (например, односемейный дом, заправочная станция), расположения этажей (например, двухэтажного, одноэтажного, двухуровневого, трехуровневого), типа крыши ( напр. квартира, мансарда), период строительства (напр.г., современный, традиционный, старый) и архитектурный стиль (например, колониальный, Кейп-Код, ранчо). Использование по назначению может быть закодировано таким же образом, как и землепользование. Необходимо принять решение о том, как относиться к ситуациям, в которых предполагаемое и фактическое использование различаются (дом, используемый как ресторан). Если характеристика используется только для инвентаризации землепользования, текущее использование обычно является лучшим.

Классификация высоты этажа может вызвать проблемы. Один из них — это классификация готовых участков под скатными крышами.Сложно описать и здания со смешанной высотой этажа.

Период постройки может быть закодирован со значительной точностью, если возраст объектов общеизвестен и если определены границы периодов.

Архитектурный стиль сложно описать эффективно, потому что архитектурные стили определены неточно, а многие здания содержат элементы многих стилей.

Качество строительства. Качество строительства, как и район, является комплексной характеристикой.Он описывает совокупный эффект качества изготовления, стоимости материалов и индивидуальности дизайна. Что касается рейтингов качества строительства, важным моментом является то, что большинство рейтинговых схем предназначены для облегчения использования определенного набора графиков затрат, используемых при оценке затрат на замену зданий.

Рейтинги качества строительства присваиваются на основе соответствия здания ряду спецификаций. Спецификации для каждого класса или сорта должны указывать и

Кадастровый и земельный глоссарий

% PDF-1.6 % 3 0 obj > эндобдж 428 0 объект > поток 2001-11-16T10: 40: 24Исходный глоссарий — Microsoft Word 2011-06-05T12: 46: 52-04: 002011-06-05T12: 46: 52-04: 00application / pdf